建设工程合同纠纷 （2013）宁民终字第3727号

合同无效后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，虽然南通一建与湖滨分公司就转包所签订的《协议书》已被生效判决认定为无效协议，但湖滨分公司依据此无效协议要求南通一建及开元公司支付涉案工程工程款的主张已获得法院支持，根据权利义务对等原则，湖滨分公司应当受到协议中“乙方承担该工程质量、工期、安全、文明现场等事项所发生的一切经济和法律责任”之约定的约束。现南通一建已向开元公司承担涉案工程逾期竣工的违约金491200元及工程未达优良的违约金210200元，湖滨分公司作为转承包方应在其过错范围内向南通一建赔偿部分损失。南通一建与湖滨分公司均系专业建设工程施工企业，双方对转包协议的签订均具有过错，原审法院依此认定双方各承担一半责任。故湖滨分公司应当向南通一建赔偿因涉案工程逾期竣工及工程未达优良而给南通一建造成的损失350700元并承担相应利息。对于湖滨公司认为开元公司与南通一建所签订的建设工程施工合同并非转包协议附件的抗辩意见，因转包协议本身并不具备建设工程施工合同的要件，且在协议中明确注明“本协议书作为双方自觉遵守的依据和《建设施工合同》的补充

合同无效后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，虽然南通一建与湖滨分公司就转包所签订的《协议书》已被生效判决认定为无效协议，但湖滨分公司依据此无效协议要求南通一建及开元公司支付涉案工程工程款的主张已获得法院支持，根据权利义务对等原则，湖滨分公司应当受到协议中“乙方承担该工程质量、工期、安全、文明现场等事项所发生的一切经济和法律责任”之约定的约束。现南通一建已向开元公司承担涉案工程逾期竣工的违约金491200元及工程未达优良的违约金210200元，湖滨分公司作为转承包方应在其过错范围内向南通一建赔偿部分损失。南通一建与湖滨分公司均系专业建设工

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）宁民终字第3727号上诉人（原审被告）安徽湖滨建设集团有限公司，组织机构代码14904164-4，住所地安徽省合肥市瑶海区天长路64号。法定代表人孟凡江，该公司董事长。委托代理人方兴，北京市大成（南京）律师事务所律师。委托代理人姚文根，安徽华人律师事务所律师。被上诉人（原审原告）南通一建集团有限公司，组织机构代码13842006-7，住所地江苏……