建设工程合同纠纷 (2018)陕0803民初2912号

案号
(2018)陕0803民初2912号
法院
陕西省榆林市横山区人民法院
案由
建设工程合同纠纷
年份
2019
地域
陕西省榆林市
裁判日期
2019-11-14

裁判要旨

横山县审计局对关古巴路路基工程的审计报告,客观确定该路段路基工程的工程造价,故本院对被告的质证意见予以采纳。 送审的K1+094—K1+119路基变更报告、K4+139.31—K4+250旧路堤重新翻做变更报告、K0+570—K0+880段水渠改移变更报告、古巴路水毁报告在审计报告当中均未作调整,故对原告所举该三组证据的真实性和证明目的予以采信。 工程机械停工损失应以审计报告为准即确定损失为52800元。 经审理查明:2003年,横山县交通运输局决定实施建设古水至巴兔湾道路,将路基土方工程承包给了被告横山建筑工程公司。 2003年12月12日,被告榆林市横山区建筑工程公司将土方工程转包给了原告曾经办的横山县通达吊运公司(已于2007年注销)并签订了古巴路(古水-巴兔湾)N1标段道路工程承包合同。 合同约定:采取单项工程承包,土方工程挖方价格为1.8元/立方,回填及碾压价格2.7/立方,具体土方工程量按照建设单位核定工程计算。 施工工期:2003年12月12日至2004年5月31日。 工程款付款方式:按照业主(建设单位)和甲方签订的付款方式执行。 月进度的70%付款。 原告实际施工路段

摘要

原告李某某与被告榆林市横山区建筑工程公司建设工程合同纠纷一案民事判决书

正文(节选)

陕西省榆林市横山区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)陕0803民初2912号 原告:李某某,男,汉族。 委托诉讼代理人:刘俐斌,男,陕西夏洲律师事务所律师,一般代理。 被告:榆林市横山区建筑工程公司。 公司住所地:榆林市横山区二街城关镇斜对面。 统一社会信用代码:91610823224060483X。 法定代表人:白永俊,系公司经理。 委托诉讼代理人:刘明喜,系公司副经理,一般代理……