建设工程施工合同纠纷 (2016)青22民初7号
裁判要旨
原告提供2010年10月1日榆林人字[2010]002号《关于成立中国第四冶金建设有限责任公司榆林分公司青海冬库煤矿项目部的通知》、2012年5月21日四冶榆林分公司法定授权委托书及2014年11月25日四冶榆林分公司委托书均为复制件,真实性无法核实,故对张福勤是四冶榆林分公司青海冬库煤矿项目负责人主张不予认可,且三份证据委托时间均晚于《内部劳务协议》签订的日期2010年5月24日,即便委托手续真实,此时张福勤并没有四冶榆林分公司的授权,并且被告四冶榆林分公司成立时间为2010年9月6日,进一步说明2010年9月6日之前四冶榆林分公司不可能对外签订任何协议。故2010年5月24日原告与张福勤签订的《内部劳务协议》与被告四冶榆林分公司无关。二、原告要求二被告支付工程款及因停工导致机械设备闲置、转运等各类损失共4254226元,返还施工安全预备金及利息共1510000元的问题。原告要求二被告支付工程款及因停工导致机械设备闲置、转运等各类损失共4254226元,返还施工安全预备金及利息共1510000元,为证明其主张提供以下证据:1、2010年5月24日甲方中国第四冶金建设有限责任公司榆林分
摘要
原告提供2010年10月1日榆林人字[2010]002号《关于成立中国第四冶金建设有限责任公司榆林分公司青海冬库煤矿项目部的通知》、2012年5月21日四冶榆林分公司法定授权委托书及2014年11月25日四冶榆林分公司委托书均为复制件,真实性无法核实,故对张福勤是四冶榆林分公司青海冬库煤矿项目负责人主张不予认可,且三份证据委托时间均晚于《内部劳务协议》签订的日期2010年5月24日,即便委托手续真实,此时张福勤并没有四冶榆林分公司的授权,并且被告四冶榆林分公司成立时间为2010年9月6日,进一步说明2010年9月6日之前四冶榆林分公司不可能对外签订任何协议。故2010年5月24日原告与张福勤签
正文(节选)
青海省海北藏族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2016)青22民初7号原告苏茂华,安徽省芜湖市芜湖县村民。公民身份号码:×××。委托代理人王路远,安徽敬亭山律师事务所律师。原告杨尚虎,安徽省宣城市村民。公民身份号码:×××。委托代理人王路远,安徽敬亭山律师事务所律师。被告中国第四冶金建设有限责任公司榆林分公司,住所地:陕西省榆林市榆阳区航宇路能瑞公司四楼。组织机构代码:56222XXXX。法……