建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂03民终745号

杜森桥与应城建筑十堰分公司签订的《工程施工承包合同》不违反法律规定，具有法律效力。杜森桥、刘清菊在夫妻关系存续期间为家庭生活产生的债务属夫妻共同债务，应共同对外承担责任。上述合同中约定的工程虽未竣工验收，但杜森桥、刘清菊已实际入住，应按约定支付工程价款。根据双方约定，杜森桥、刘清菊所建设的房屋工程款包括面积包干价217920元，外墙砖、室外台阶、四楼楼梯增加部分5741元，塑钢窗增加部分1260元，合计224921元。合同约定，应城建筑十堰分公司应安装的防盗门4樘、普通木门共7扇、塑钢门共4扇。因应城建筑十堰分公司未完成应安装的门和楼梯扶手，杜森桥、刘清菊支付的款项应减去应由应城建筑十堰分公司完成而未完成的防盗门款2400元、木门款1400元、塑钢门800元、楼梯扶手3520元，合计8120元，应支付的款项为216801元，减去已支付的205000元，还应支付11801元。杜森桥、刘清菊未付清工程款构成违约，应承担违约责任。杜森桥、刘清菊在2009年3月入住房屋，应在此前付清除2%保修金以外的工程款，为212464.98元，下余4336.02元作为保修金应在2010年3月付清，逾期应按

杜森桥与应城建筑十堰分公司签订的《工程施工承包合同》不违反法律规定，具有法律效力。杜森桥、刘清菊在夫妻关系存续期间为家庭生活产生的债务属夫妻共同债务，应共同对外承担责任。上述合同中约定的工程虽未竣工验收，但杜森桥、刘清菊已实际入住，应按约定支付工程价款。根据双方约定，杜森桥、刘清菊所建设的房屋工程款包括面积包干价217920元，外墙砖、室外台阶、四楼楼梯增加部分5741元，塑钢窗增加部分1260元，合计224921元。合同约定，应城建筑十堰分公司应安装的防盗门4樘、普通木门共7扇、塑钢门共4扇。因应城建筑十堰分公司未完成应安装的门和楼梯扶手，杜森桥、刘清菊支付的款项应减去应由应城建筑十堰分公司

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂03民终745号上诉人（原审原告）应城市建筑总公司十堰分公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区人民南路**号。代表人陈三华，该分公司经理。委托代理人孙照龙，湖北经立律师事务所律师。被上诉人（原审被告）杜森桥。被上诉人（原审被告）刘清菊（系杜森桥妻子）。上诉人应城市建筑总公司十堰分公司（以下简称应城建筑十堰分公司）因与被上诉人杜森桥、刘清菊建设工程施……