建设工程施工合同纠纷 （2017）黑10民终557号

林海贸易公司、西来圣寺管委会分别提供的林海贸易公司与西来圣寺签订的建设施工合同，均是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合同依法成立并有效，对双方当事人均具有法律约束力，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。经西来圣寺清理整顿领导小组委托宁安市建筑工程造价咨询有限公司对西来圣寺大雄宝殿工程进行鉴定，该公司作出大雄宝殿总价为725624.21元的鉴定结论，对该数额林海贸易公司、西来圣寺管委、吕凤玉均予以认可。林海贸易公司的法定代表人周振龙与吕凤玉于2006年10月12日达成的协议中，约定吕凤玉分得465624元，周振龙分得260000，已查明吕凤玉分得的465624元中包括已支付给周振龙的183093元，因此，西来圣寺尚欠周振龙工程款为260000元，故林海贸易公司要求西来圣寺管委会给付工程款542631.23元，不符合法律规定。林海贸易公司提供的证据无法证实因西来圣寺管委会的原因造成林海贸易公司停工费、设备、机械倒运费等损失35000元。西来圣寺管委会要求林海贸易公司停建西来圣寺大雄宝殿工程，林海贸易公司应及时撤离该工地，不能使损失扩大。所以林海贸易公司要求西来

林海贸易公司、西来圣寺管委会分别提供的林海贸易公司与西来圣寺签订的建设施工合同，均是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合同依法成立并有效，对双方当事人均具有法律约束力，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。经西来圣寺清理整顿领导小组委托宁安市建筑工程造价咨询有限公司对西来圣寺大雄宝殿工程进行鉴定，该公司作出大雄宝殿总价为725624.21元的鉴定结论，对该数额林海贸易公司、西来圣寺管委、吕凤玉均予以认可。林海贸易公司的法定代表人周振龙与吕凤玉于2006年10月12日达成的协议中，约定吕凤玉分得465624元，周振龙分得260000，已查明吕凤玉分得的465624元中包

黑龙江省牡丹江市中级人民法院民事判书（2017）黑10民终557号上诉人（原审原告）：海林市林海贸易有限责任公司，住所地海林市海林镇。法定代表人：周振龙，经理。被上诉人（原审被告）：宁安市西来圣寺民主管理委员会，住所地宁安市宁安镇。法定代表人：王莲花，主任。委托诉讼代理人：黄建军，宁安市法律援助中心律师。原审第三人：吕凤玉，男，1962年8月27日出生，汉族，住黑龙江省桦川县。上诉人海林市林海贸易……