建设工程施工合同纠纷 （2015）洛民终字第3219号

连向前与润成公司、葛墩于2011年6月16日签订的《施工合同》合法有效，该院予以确认。连向前带领工人进场施工后，因润成公司未按照有关规定办理批准手续开工建设，被河南洛阳工业园区管理委员会多次停工制止，造成连向前无法正常施工并产生停工等损失，润成公司负有完全责任。河南新衡达工程管理有限公司作出的鉴定意见中应付工程款为262022.86元；关于工地看护费用、脚手架租赁费用、施工机械费等项目共计价款202921.03元，应予采信。以上两项共计464943.89元，扣除已付款223000元，润成公司还应支付原告241943.89元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，经合议庭评议，缺席判决：一、洛阳润成石化设备有限公司于本判决生效后十日内支付连向前241943.89元。二、葛墩对以上债务承担连带责任。三、驳回连向前的其它诉讼请求。如洛阳润成石化设备有限公司、葛墩未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费8200元，鉴定费10000元，共计

连向前与润成公司、葛墩于2011年6月16日签订的《施工合同》合法有效，该院予以确认。连向前带领工人进场施工后，因润成公司未按照有关规定办理批准手续开工建设，被河南洛阳工业园区管理委员会多次停工制止，造成连向前无法正常施工并产生停工等损失，润成公司负有完全责任。河南新衡达工程管理有限公司作出的鉴定意见中应付工程款为262022.86元；关于工地看护费用、脚手架租赁费用、施工机械费等项目共计价款202921.03元，应予采信。以上两项共计464943.89元，扣除已付款223000元，润成公司还应支付原告241943.89元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条及《中华人民共和国民事诉

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）洛民终字第3219号上诉人（原审被告）：洛阳润成石化设备有限公司，住所地：洛阳市西工区工业园纬六路1号。法定代表人：朱彬，该公司董事长。委托代理人：李峻玲、周锋卫，河南松盛律师事务所律师。上诉人（原审被告）：葛墩。被上诉人（原审原告）：连向前。委托代理人：鲁辉，河南中冶律师事务所律师。上诉人洛阳润成石化设备有限公司（以下简称润成公司）与被上诉人……