建设工程施工合同纠纷 （2016）豫01民终2888号

鉴于程树卫已向弓刘庄居民组交纳中标款412000元，弓刘庄居民组、协同公司有义务保证程树卫土方施工的正常进行，因停工给程树卫造成的损失客观存在，结合中建七局支付给协同公司回填土方的工程款单价及回填土方其他工时费的单价，原审法院酌定弓刘庄居民组、协同公司应当向程树卫支付因停工造成的损失数额以2元／立方米计算为宜，计140000元（2元／立方米×70000立方米）。同时，根据程树卫提交的2015年5月28日吴建中收到条，能够证实因涉案4#地块回填土方工程停工，程树卫已向吴建中支付违约金100000元。综上所述，弓刘庄居民组、协同公司应当向程树卫支付损失共计240000元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，原审法院作出判决：一、新郑市中心城区新区高千庄社区居民委员会、新郑市协同土石方工程有限公司应于判决生效后十日内支付程树卫工程款259027.9元。二、新郑市中心城区新区高千庄社区居民委员会弓、新郑市协同土石方工程有限公司应于判决生效后十日内支付程树卫损失240000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人

鉴于程树卫已向弓刘庄居民组交纳中标款412000元，弓刘庄居民组、协同公司有义务保证程树卫土方施工的正常进行，因停工给程树卫造成的损失客观存在，结合中建七局支付给协同公司回填土方的工程款单价及回填土方其他工时费的单价，原审法院酌定弓刘庄居民组、协同公司应当向程树卫支付因停工造成的损失数额以2元／立方米计算为宜，计140000元（2元／立方米×70000立方米）。同时，根据程树卫提交的2015年5月28日吴建中收到条，能够证实因涉案4#地块回填土方工程停工，程树卫已向吴建中支付违约金100000元。综上所述，弓刘庄居民组、协同公司应当向程树卫支付损失共计240000元。依照《中华人民共和国合同法

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终2888号上诉人（原审第三人）新郑市协同土石方工程有限公司。法定代表人赵国恩，该公司经理。委托代理人董祥河，河南康益律师事务所律师。委托代理人杜留杰，河南言明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）程树卫，又名程树伟，女，1972年3月4日出生，汉族。委托代理人白中华，河南元慧律师事务所律师。原审被告新郑市中心城区新区高千庄社区居民委员会……