建设工程施工合同纠纷 （2013）浙绍民终字第114号

即便原告未足额支付工程款，被告叶甲对于原告的综合验收，有义务协助原告对工程进行综合验收，两者之间不存在同时某行的约定或法定事由。本案工程款纠纷，经（2008）××民一初字第××号民事判决确认，原告实际结欠被告叶甲工程款只有205万余元，故被告叶甲拒绝提供验收资料的理由不能成立。原告因逾期向业主交房，实际支付逾期交房违约金900763元。鉴于上述合同被确认为无效合同，造成人为延迟综合竣工验收的主要责任在于被告叶甲，因此，原审法院酌定被告叶甲赔偿原告损失60万元，其余损失由原告自己承担。在造成竣工验收人为延迟的过程庚，被告嵊建公司已经多次督促被告叶甲配合验收，已经尽到了一定的责任，在主观上虽无明显过错，但是，被告嵊建公司作为工程的承包人，对其转包给被告叶甲进行实际施工，具有监督和管理责任，对工程质量和工程进度仍负有责任，故应对被告叶甲的赔偿责任承担连带责任。至于原告在2012年1月9日才知晓（2008）××民一初字第××号民事判决确定的最终欠付的工程款和工程交付时间，且其在该案诉讼时，明确表示不放弃索赔的权利，上述事由属于《最高人民法院〈关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定〉》第

即便原告未足额支付工程款，被告叶甲对于原告的综合验收，有义务协助原告对工程进行综合验收，两者之间不存在同时某行的约定或法定事由。本案工程款纠纷，经（2008）××民一初字第××号民事判决确认，原告实际结欠被告叶甲工程款只有205万余元，故被告叶甲拒绝提供验收资料的理由不能成立。原告因逾期向业主交房，实际支付逾期交房违约金900763元。鉴于上述合同被确认为无效合同，造成人为延迟综合竣工验收的主要责任在于被告叶甲，因此，原审法院酌定被告叶甲赔偿原告损失60万元，其余损失由原告自己承担。在造成竣工验收人为延迟的过程庚，被告嵊建公司已经多次督促被告叶甲配合验收，已经尽到了一定的责任，在主观上虽无明显

浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）浙绍民终字第114号上诉人（原审被告）叶甲。委托代理人（特别授权代理）罗某某。被上诉人（原审原告）某甲公司，住所地安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与翡翠路交叉口。法定代表人钱某某。委托代理人（特别授权代理）黄某某、张某。原审被告某乙集团有限公司，住所地浙江省嵊州市剡湖街道嵊州大道338号。法定代表人徐某某。上诉人叶甲因建设工程施工合同纠纷一案……