装饰装修合同纠纷 （2019）浙01民终1642号

山涧月色宾馆、君庭公司签订《杭州君庭装饰工程施工合同》合法有效，双方均应按约履行义务，山涧月色宾馆依约按期支付了工程款，君庭公司亦应按照合同的规定按期交付工程。本案中，工程承包方式为全包，从君庭公司自认涉案工程系2017年9月30日完工来看，表明君庭公司未按约定时间完成涉案工程的事实存在。关于合同约定的工期延误的责任，原审法院认为，双方当事人在签订案涉合同时对涉案装修工程的设计方案、施工范围和工程量、所用的设备和材料等重要事项均未有明确约定，在施工过程中很多事宜均是双方边协商边进行的，造成多次修改工期延长及发生争执不能协商一致无法验收，对此，双方均有责任，但君庭公司作为专业从事装修工程的企业明知容易造成纠纷，但仍未做预算单、造价单等，且装修工程曾存在房间侧漏水、不符合消防要求等问题，责任较大。因此，山涧月色宾馆要求君庭公司支付违约金和赔偿损失的诉讼请求，原审法院结合双方当事人的过错、山涧月色宾馆的实际损失情况、君庭公司进行的维修时间等因素，酌情予以认定君庭公司承担违约金并赔偿损失合计250000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判

山涧月色宾馆、君庭公司签订《杭州君庭装饰工程施工合同》合法有效，双方均应按约履行义务，山涧月色宾馆依约按期支付了工程款，君庭公司亦应按照合同的规定按期交付工程。本案中，工程承包方式为全包，从君庭公司自认涉案工程系2017年9月30日完工来看，表明君庭公司未按约定时间完成涉案工程的事实存在。关于合同约定的工期延误的责任，原审法院认为，双方当事人在签订案涉合同时对涉案装修工程的设计方案、施工范围和工程量、所用的设备和材料等重要事项均未有明确约定，在施工过程中很多事宜均是双方边协商边进行的，造成多次修改工期延长及发生争执不能协商一致无法验收，对此，双方均有责任，但君庭公司作为专业从事装修工程的企业明

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙01民终1642号 上诉人（原审原告）：杭州市上城区山涧月色宾馆，住所地：杭州市上城区四宜路**。 经营者：万国英，女，1960年7月7日出生，汉族，住杭州市下城区。 委托代理人：范晓，浙江吴山律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：杭州君庭装饰工程有限公司，，住所地：杭州市滨江区滨康路****楼** 法定代表人：张一成，执行董事。 委托代……