买卖合同纠纷 （2019）浙02民终2110号
裁判要旨
《设备采购合同》系甬复公司和奥创公司的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同订立后，双方均应全面履行合同规定的义务。《设备采购合同》约定，甬复公司在合同订立后3日内预付40%的设备款即160000元，奥创公司收到预付款后45个工作日内交付设备，超过30个工作日后甬复公司有权解除合同。合同签订后2个工作日内甬复公司须提供最终有效产品图档给奥创公司设计与制作设备及模具，如延期提供产品图档，则奥创公司设备交付顺延。根据查明的事实，甬复公司于2016年9月21日支付奥创公司预付款150000元，于2016年12月6日提供最终产品图档，甬复公司未按合同约定履行义务在先。奥创公司未在约定的时间交付设备，系甬复公司的行为导致，甬复公司无权适用约定解除条件解除合同。一审中证人黄某的证言反映，奥创公司在2017年3月之前完成涉案设备，黄某离职前曾作为甬复公司一方的代表参与设备的调试工作。一审证人曾某的证言及微信朋友圈照片也反映奥创公司已在2017年3月之前完成设备。根据《设备采购合同》约定，奥创公司提供装运设备的集装箱参数给甬复公司，甬复公司将集装箱提供至奥创公司处，奥创公司完
摘要
《设备采购合同》系甬复公司和奥创公司的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同订立后，双方均应全面履行合同规定的义务。《设备采购合同》约定，甬复公司在合同订立后3日内预付40%的设备款即160000元，奥创公司收到预付款后45个工作日内交付设备，超过30个工作日后甬复公司有权解除合同。合同签订后2个工作日内甬复公司须提供最终有效产品图档给奥创公司设计与制作设备及模具，如延期提供产品图档，则奥创公司设备交付顺延。根据查明的事实，甬复公司于2016年9月21日支付奥创公司预付款150000元，于2016年12月6日提供最终产品图档，甬复公司未按合同约定履行义务在先。奥创公司
正文（节选）
浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙02民终2110号上诉人（原审被告、反诉原告）：宁波奥创机械设备有限公司。住所地：浙江省余姚市凤山街道永丰村里仙桥2-6号。法定代表人：曾辉，该公司总经理。委托诉讼代理人：华永胜，北京大成（宁波）律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞慎斌，北京大成（宁波）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：宁波甬复新材料科技有限公司。住所地：浙江省慈……