承揽合同纠纷 （2018）粤03民终20338号
裁判要旨
三门峡新华公司与中建钢构有限公司之间签订的制作合同及补充合同是双方的真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，应当认定合法有效。 关于本案中的合同是否已经具备结算及付款条件的问题。 双方在合同中约定“钢结构工程竣工后，中建钢构有限公司与中建三局集团有限公司结算完毕后，30天后再与三门峡新华公司办理结算”，根据中建钢构有限公司与中建三局集团有限公司的专业分包结算书，中建钢构有限公司与三门峡新华公司间的专业分包过程计量表均显示至2015年5月三门峡新华公司承包的钢结构的工程量分别为2830吨、2820吨，且根据中建钢构有限公司、中建三局集团有限公司的陈述涉案工程已经于2017年5月竣工验收，由此可以认定无论是工程量还是工期进度，本案中三门峡新华公司与中建钢构有限公司之间的合同结算条件已经具备。 虽合同约定三门峡新华公司与中建钢构有限公司的结算及付款以中建钢构有限公司与中建三局集团有限公司的结算及付款为前提，但至本案第二次庭审涉案工程竣工验收已近一年，三门峡新华公司所涉工程完工已近三年时间，虽中建钢构有限公司有通过函件等方式催促中建三局集团有限公司进行结算，但并未采取诉讼等强制性、实
摘要
三门峡新华水工机械有限责任公司与中建钢构有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤03民终20338号上诉人（原审原告）三门峡新华水工机械有限责任公司，住所地：河南省三门峡市建设路中段1号。 统一社会信用代码：914112001747267177。 法定代表人：白文华，总经理。 委托诉讼代理人：常树山，湖南崤山律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：中建钢构有限公司，住所地：广东省深圳市南山区粤海街道中心路3331号中建钢……