买卖合同纠纷 （2014）成民终字第3574号

关于国宏公司主张的货物尾款，应当支持。其一，双方通过传真已经明确了国宏公司的供货数量及总价款；其二，国宏公司开具相应发票后，万和公司已经用于税款抵扣，可旁证国宏公司的货款主张。依照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定：“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。”国宏公司主张的权利在其债权范围之内，万和公司未能举证其履行尾款的情况，故对国宏公司的货款本金主张原审法院予以支持。关于国宏公司主张的利息。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”国宏公司与万和公司之间的合同虽然约定先款后货，但合同约定剩余货款货物到达后供方开具17%增值税发票后两个工作日付清，其应当认定为是对合同具体明确，事实上不可能实现先款后货，双方之间对于剩余货款的权利义务应当按照该约定确定。国宏公司存在延期交付行为后，双方之间的权利义务已经发生变化，万和公司有权在双方当事人之间权利义务明确之前暂缓支付货款，但这种暂缓支付货款本质上属于自力救济，在法治社会中自力救济可以容忍但不提倡，长期的自力救济是对社会秩序的破坏，会造成当事人

关于国宏公司主张的货物尾款，应当支持。其一，双方通过传真已经明确了国宏公司的供货数量及总价款；其二，国宏公司开具相应发票后，万和公司已经用于税款抵扣，可旁证国宏公司的货款主张。依照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定：“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。”国宏公司主张的权利在其债权范围之内，万和公司未能举证其履行尾款的情况，故对国宏公司的货款本金主张原审法院予以支持。关于国宏公司主张的利息。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”国宏公司与万和公司之间的合同虽然约定先款后货，但合同约定剩余货

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）成民终字第3574号上诉人（原审被告）：四川万和进出口贸易有限责任公司。住所地：四川省成都市武侯区人民南路四段**号*栋*单元**层*号。法定代表人：王黎明，总经理。委托代理人：郝帝。被上诉人（原审原告）：乐山沙湾国宏电冶有限公司。住所地：四川省乐山市沙湾区太平镇费槽村。法定代表人：袁虹，董事长。委托代理人：但咏梅，四川天则律师事务所律师。委托……