建设工程合同纠纷 （2017）渝02民终439

原、被告双方签订了《巫山县人民政府高唐街道办登龙等五个社区居委会阵地综合楼建设工程（一标段-登龙、起云）建设项目施工合同》，该合同对双方均有约束力。原告在起云社区居委会阵地建设工程挡墙建设施工过程中，发现因实施界面为强风化松散页岩，地基承载力不够，无法照原设计方案实施。原告发现上述情况后，经设计、地堪、监理、施工单位讨论研究，形成了《关于起云社区居委会阵地建设工程挡墙建设相关问题的情况说明》，提供了三种挡墙变更设计建设方案，但被告通过班子会议专题研究后，决定通过社区阵地建设财政资金购买住房（门市）作为社区便民服务中心，原通过招投标程序确定的起云社区居委会阵地综合楼建设工程不再进行建设，并函告原告方要求解除施工承包合同中关于起云社区居委会阵地综合楼项目工程部分的建设施工承包关系。2014年9月28日，原告作出《巫山县房地产建筑工程公司关于解除对起云社区居委会阵地综合楼工程建设函的回复》，同意解除关于起云社区居委会阵地综合楼项目工程部分的建设施工承包关系。根据合同法的规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械

原、被告双方签订了《巫山县人民政府高唐街道办登龙等五个社区居委会阵地综合楼建设工程（一标段-登龙、起云）建设项目施工合同》，该合同对双方均有约束力。原告在起云社区居委会阵地建设工程挡墙建设施工过程中，发现因实施界面为强风化松散页岩，地基承载力不够，无法照原设计方案实施。原告发现上述情况后，经设计、地堪、监理、施工单位讨论研究，形成了《关于起云社区居委会阵地建设工程挡墙建设相关问题的情况说明》，提供了三种挡墙变更设计建设方案，但被告通过班子会议专题研究后，决定通过社区阵地建设财政资金购买住房（门市）作为社区便民服务中心，原通过招投标程序确定的起云社区居委会阵地综合楼建设工程不再进行建设，并函告原

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书(2017)渝02民终439号上诉人（原审被告）：巫山县人民政府高唐街道办事处，住所地重庆市巫山县高唐街道广东中路66号，组织机构代码58686659-9。法定代表人：易前聪，主任。委托诉讼代理人：赵本田（系特别授权），重庆江晟律师事务所律师。委托诉讼代理人：江小艳（系特别授权），重庆江晟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：巫山县房地产建筑工程公司，住所地……