建设工程施工合同纠纷 （2021）冀01民终1274号

第一，上诉人蒂森电梯是否应当将十台电梯更换为蒂森电梯原厂新主板。2020年3月9日十台电梯遭受人为破坏，此时尚在上诉人蒂森电梯施工期间，电梯设备应当由上诉人蒂森电梯保管。根据现有证据及一审查明事实，2020年4月3日上诉人蒂森电梯完成的检验报告移交签署，被上诉人盈达机电此次付款的时间应至2020年4月18日。由此说明，在电梯遭受人为破坏时，被上诉人盈达机电付款的条件尚不具备，故不存在被上诉人盈达机电违约的情形。上诉人蒂森电梯认为当时电梯设备的保管责任已经转移到被上诉人盈达机电，理据不足，本院不予采信。在电梯维修过程中，上诉人蒂森电梯存在违规行为，并给被上诉人盈达机电造成不能享受厂家质保的损害后果，对此，被上诉人盈达机电并无过错。因此，一审认定应当由上诉人蒂森电梯承担将十台电梯主板更换为蒂森电梯原厂新主板的民事责任，于理相合，本院予以支持。第二，上诉人蒂森电梯是否应当支付电梯的整改费用。在电梯安装过程中，上诉人蒂森电梯出现安全质量问题。其后，被上诉人盈达机电帮助上诉人蒂森电梯完成整改，被上诉人盈达机电为此支出的合理费用，上诉人蒂森电梯应予给付。开支明细共计24330元有被上诉人盈达机电提

第一，上诉人蒂森电梯是否应当将十台电梯更换为蒂森电梯原厂新主板。2020年3月9日十台电梯遭受人为破坏，此时尚在上诉人蒂森电梯施工期间，电梯设备应当由上诉人蒂森电梯保管。根据现有证据及一审查明事实，2020年4月3日上诉人蒂森电梯完成的检验报告移交签署，被上诉人盈达机电此次付款的时间应至2020年4月18日。由此说明，在电梯遭受人为破坏时，被上诉人盈达机电付款的条件尚不具备，故不存在被上诉人盈达机电违约的情形。上诉人蒂森电梯认为当时电梯设备的保管责任已经转移到被上诉人盈达机电，理据不足，本院不予采信。在电梯维修过程中，上诉人蒂森电梯存在违规行为，并给被上诉人盈达机电造成不能享受厂家质保的损害后

河北省石家庄市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀01民终1274号 上诉人（原审被告）：蒂森电梯有限公司济南分公司，住所地山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼25层BC区。 法定代表人：纪云鹏，该公司经理。 委托诉讼代理人：张士谦，河北厚正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郭凯敏，河北厚正律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：河北盈达机电设备有限公司，住所地河北省正定……