装饰装修合同纠纷 （2019）黔0328民初2349号
裁判要旨
当事人订立和履行合同，应当诚实守信，以保证实现双方的合同目的。 本案中，原告周代理与被告雅居装饰公司的前身“贵阳上东大宅装饰工程有限公司”订立的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，不违反法律、行政法规的强制性规定，且权利义务平等，体现了双方的真实意思，应当有效。 依照《中华人民共和国合同法》第七十六条“合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务”的规定，被告雅居装饰公司应当对其变更前“贵阳上东大宅装饰工程有限公司”所订立的合同承担履行的义务。 由于双方只约定了工期而未约定具体的开工日期，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定”和第六十二条“当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间”的规定，原告周代理通知被告雅居装饰公司履行合同，双方就开工时间未协商一致，不
摘要
周代理与贵阳筑秀雅居装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省湄潭县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0328民初2349号原告：周代理，男，生于1963年10月23日，苗族，贵州省湄潭县人，住湄潭县。 委托诉讼代理人：廖鑫，贵州正气律师事务所律师。 被告：贵阳筑秀雅居装饰工程有限公司，住所地：贵州省贵阳市南明区遵义路**智亿大厦****。 统一社会信用代码：91520100MA6DK7UE33。 法定代表人：乐仲文，该公司执行董事兼总经理。 原……