建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁07民终5686号

双方签订的《安装工程承包合同》证实该工程价款为164000元，寒亭外国语学校追加工程量结算单证实润达公司增加了52337.25元的工程量，故宏力公司共应支付润达公司216337.25元工程款。扣除宏力公司已支付的155800元，宏力公司尚欠工程款60537.25元。对此宏力公司辩称润达公司的起诉已超过诉讼时效，因2014年9月润达公司曾向宏力公司申请付款，2015年12月15日润达公司提起本案诉讼，故润达公司的诉讼请求未超过诉讼时效，对宏力公司的该项辩解意见，不予采信。对润达公司主张宏力公司支付工程款60537元的诉讼请求，予以支持。关于润达公司主张的违约金49200元，按照《安装工程承包合同》的约定，宏力公司若未按约定日期付款，每迟延一天，应按延期未付款总额的万分之五计算延期违约金。因涉案工程于2011年10月底竣工后交付使用，故依法认定自2011年11月1日起计算违约金至起诉之日，宏力公司应支付润达公司违约金44918元（60537元×0.05%×1484天），对超出部分，不予支持。关于宏力公司主张的反诉请求，因润达公司施工过程中存在工程量的增加，其必然导致工期的顺延，但双方并未对

双方签订的《安装工程承包合同》证实该工程价款为164000元，寒亭外国语学校追加工程量结算单证实润达公司增加了52337.25元的工程量，故宏力公司共应支付润达公司216337.25元工程款。扣除宏力公司已支付的155800元，宏力公司尚欠工程款60537.25元。对此宏力公司辩称润达公司的起诉已超过诉讼时效，因2014年9月润达公司曾向宏力公司申请付款，2015年12月15日润达公司提起本案诉讼，故润达公司的诉讼请求未超过诉讼时效，对宏力公司的该项辩解意见，不予采信。对润达公司主张宏力公司支付工程款60537元的诉讼请求，予以支持。关于润达公司主张的违约金49200元，按照《安装工程承包合同

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁07民终5686号上诉人（原审被告、反诉原告）：山东宏力热泵能源股份有限公司，住所地：潍坊高新技术开发区惠贤路2751号。法定代表人：于奎明，董事长。委托诉讼代理人：王娜娜，女，1989年12月12日生，汉族，该公司职工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：潍坊润达安装工程有限公司，住所地：潍坊市坊子区北海路南首。法定代表人：陈晓强，总经理。委托……