建设工程施工合同纠纷 （2018）赣08民初73号

对原告提交的第一、二、三、四组证据和第五组证据中对龙信金座决算核对无异议的文件和有被告方人员签字、盖章（包括龙信金座工程、龙信公司）的签证单和联系单及第六、七组证据，因被告方对真实性、合法性、关联性无异议，予以采信；对第八组证据，对双方无异议的部分和有图审章的图纸，予以采信。被告围绕其反诉请求和辩称意见，提交了以下证据：第一组证据为营业执照、法定代表人身份信息，拟证明被告主体信息；第二组证据为龙信金座项目建设工程承包合同，拟证明：1.除消防、绿化、亮化工程外，所有项目建设均在原告承包范围之内的事实。2.工程价款按建筑面积计算，即每平方米单价为1450元人民币。3.工程价款支付方式。4.逾期完工的违约责任即每逾期一天处罚人民币1万元。5.工程质量保修期及质保金的留取比例。第三组证据为工程款支付凭证及代付工程材料款凭证，拟证明被告已支付工程价款总计21248107.4元。第四组证据为原告未做工程项目及价款（其中包括被告为原告垫付的水电等费用，水电费用为收据两张和收条一张及垃圾清理表），拟证明原告未完成合同规定的工程项目及价款总计8812803.47元。原告未做的工程包括：一是一楼的地弹门；

对原告提交的第一、二、三、四组证据和第五组证据中对龙信金座决算核对无异议的文件和有被告方人员签字、盖章（包括龙信金座工程、龙信公司）的签证单和联系单及第六、七组证据，因被告方对真实性、合法性、关联性无异议，予以采信；对第八组证据，对双方无异议的部分和有图审章的图纸，予以采信。被告围绕其反诉请求和辩称意见，提交了以下证据：第一组证据为营业执照、法定代表人身份信息，拟证明被告主体信息；第二组证据为龙信金座项目建设工程承包合同，拟证明：1.除消防、绿化、亮化工程外，所有项目建设均在原告承包范围之内的事实。2.工程价款按建筑面积计算，即每平方米单价为1450元人民币。3.工程价款支付方式。4.逾期完工

江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣08民初73号原告（反诉被告）：新余中鼎建设工程有限公司，住所地新余市仙女湖区九龙山乡，统一社会信用代码91360503688504134T。法定代表人：刘海华，该公司总经理。委托诉讼代理人：李辉华，江西三江合律师事务所律师。委托诉讼代理人：彭帅，江西三江合律师事务所律师。被告（反诉原告）：江西龙信房地产开发有限公司，住所地吉安市泰和县城澄江……