建设工程施工合同纠纷 （2016）辽01民终6888号

原、被告签订的《机电安装工程施工专业分包合同》是双方的真实意思表示，双方均应遵照履行。原告对诉争工程施工后竣工前，双方先后协商延期施工、停工，后2013年7月1日被告方代表在原告的催款联系函中签字确认“如7月10日以后10日内资金不到位时，我项目部同意停工，并做协商”，但2013年7月10日以后至今被告一直未通知原告资金到位或通知原告开工，双方亦未达成新的协议，合同履行不能，现原告要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告应给付原告实际施工的相应工程款，经鉴定扣除原、被告双方约定费用后总鉴定金额为10116308.03元。鉴定机构出庭接受询问时表示安全文明措施费为114983元，应在鉴定报告的鉴定结论中予以扣除，被告已给付原告工程款7051300元，故被告尚欠原告的工程款为：10116308.03元－114983元－7051300元＝2950025.03元。关于原告主张被告自2013年7月20日起支付应付工程款的利息问题。诉争工程虽然停工，但双方并未解除合同，亦未结算确认实际工程款数额或办理工程交付手续，原告起诉后经鉴定才确认的实际工程造价，且双方合同约定被告向原告按照

原、被告签订的《机电安装工程施工专业分包合同》是双方的真实意思表示，双方均应遵照履行。原告对诉争工程施工后竣工前，双方先后协商延期施工、停工，后2013年7月1日被告方代表在原告的催款联系函中签字确认“如7月10日以后10日内资金不到位时，我项目部同意停工，并做协商”，但2013年7月10日以后至今被告一直未通知原告资金到位或通知原告开工，双方亦未达成新的协议，合同履行不能，现原告要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告应给付原告实际施工的相应工程款，经鉴定扣除原、被告双方约定费用后总鉴定金额为10116308.03元。鉴定机构出庭接受询问时表示安全文明措施费为114983元

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）辽01民终6888号上诉人（原审被告）：中国装饰股份有限公司，住所地北京市东城区安定门外地兴居6号楼。法定代表人：李杰峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：代文波，系辽宁华恩律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：上海三麦机电工程有限公司，住所地上海市闸北区恒丰北路100号1117室。法定代表人：王松青，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴民平，上海市海……