买卖合同纠纷 （2019）豫03民终1949号

关于中铁十五局五公司应否向磐鼎建材公司支付逾期付款利息问题。双方签订的《河砂物资采购合同》第六条约定：“因业主延迟付款或其他不可控力因素影响中铁十五局五公司付款进度时，磐鼎建材公司同意延迟支付货款时间，双方协商确定顺延时间不超过两个月，延迟期间货款不计利息。”现中铁十五局五公司未提交相关证据证明其延期支付系业主延迟付款或受到其他不可控力因素影响，且中铁十五局五公司也没有证据证明双方对支付货款协商确定了顺延时间，故一审法院对磐鼎建材公司要求中铁十五局五公司支付逾期利息的请求予以支持，并无不当。关于磐鼎建材公司缴纳的30万元履约保证金，因中铁十五局五公司未能提交证据证明磐鼎建材公司存在单方停止供货的违约行为，亦未能证明磐鼎建材公司未在规定的时间内供料或在供料过程中不履行合同约定，故中铁十五局五公司应按照双方合同约定返还磐鼎建材公司30万元的履约保证金。综上，中铁十五局五公司的上诉主张均不能成立，本院不予采纳。一审法院认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8101元，由上诉人中铁十五局集团第

关于中铁十五局五公司应否向磐鼎建材公司支付逾期付款利息问题。双方签订的《河砂物资采购合同》第六条约定：“因业主延迟付款或其他不可控力因素影响中铁十五局五公司付款进度时，磐鼎建材公司同意延迟支付货款时间，双方协商确定顺延时间不超过两个月，延迟期间货款不计利息。”现中铁十五局五公司未提交相关证据证明其延期支付系业主延迟付款或受到其他不可控力因素影响，且中铁十五局五公司也没有证据证明双方对支付货款协商确定了顺延时间，故一审法院对磐鼎建材公司要求中铁十五局五公司支付逾期利息的请求予以支持，并无不当。关于磐鼎建材公司缴纳的30万元履约保证金，因中铁十五局五公司未能提交证据证明磐鼎建材公司存在单方停止供货

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫03民终1949号上诉人（原审被告）：中铁十五局集团第五工程有限公司。住所地：天津市红桥区湘潭道1号。法定代表人：李文兵，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：雷颖，系该公司员工。委托诉讼代理人：张磊，系该公司员工。被上诉人（原审原告）：修水县磐鼎建材有限公司。住所地：江西省修水县太阳升镇坪塅村潭头洲。法定代表人：陈军，该公司总经理。上诉人……