建设工程施工合同纠纷 （2021）苏03民终4105号

延期办理施工许可证的责任在世联建工公司系事实认定错误，且违反法律规定，理由如下：1、双方于2011年5月1日签订建设工程施工合同，该合同通用条款第8条发包人工作项下8.1.5项明确约定了发包人即天辰地产公司有办理施工许可证及其他施工所需证件的义务，同时该条8.3亦明确约定了天辰地产公司不履行上述义务所要承担的工期延误及赔偿损失的责任。2、《中华人民共和国建筑法》明确规定，建筑工程开工前，建设单位应按照国家相关规定案例建设工程施工许可证，即天辰地产公司办理施工许可证是其法定义务。在之前几次诉讼过程中，天辰地产公司提出办理施工许可证需要缴纳民工工资保证金等各项社会保障费，因世联建工公司未缴纳才导致未能办理施工许可证。依据《徐州市建筑业社会保障费管理暂行办法》第四条之规定，该项义务也是由建设单位即天辰地产公司承担，天辰地产公司的理由明显违反法律及地方规章的规定。一审法院仅根据天辰地产公司向实际施工人顾加付的通知、实际施工人的承诺即认定延期办理施工许可证的责任在世联建工公司，明显是事实认定错误且违反法律规定。三、一审法院依据《最高人民法院》第三条，直接认定因施工延期必然导致工程管理及成本增加，

延期办理施工许可证的责任在世联建工公司系事实认定错误，且违反法律规定，理由如下：1、双方于2011年5月1日签订建设工程施工合同，该合同通用条款第8条发包人工作项下8.1.5项明确约定了发包人即天辰地产公司有办理施工许可证及其他施工所需证件的义务，同时该条8.3亦明确约定了天辰地产公司不履行上述义务所要承担的工期延误及赔偿损失的责任。2、《中华人民共和国建筑法》明确规定，建筑工程开工前，建设单位应按照国家相关规定案例建设工程施工许可证，即天辰地产公司办理施工许可证是其法定义务。在之前几次诉讼过程中，天辰地产公司提出办理施工许可证需要缴纳民工工资保证金等各项社会保障费，因世联建工公司未缴纳才导致

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏03民终4105号上诉人（原审原告）：徐州市天辰昶瀚地产有限公司，住所地江苏省徐州市贾汪区泓福路御龙山水小区售楼处。法定代表人：毕跃欣，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨梦楠，江苏汇君律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江苏世联建工集团有限公司，住所地江苏省盐城市滨海县天场镇新天大街1号。法定代表人：张玉清，该公司董事长。委托诉讼代理人：董兆强……