买卖合同纠纷 （2013）锡商终字第0165号

承揽合同的主要特征是承揽人必须以自己的设备、技术和劳力完成工作或工作的主要部分。本案中，双方签订的系面料购销合同，作为合同一方的蒋震系自然人，不可能以自己的设备、技术和劳力完成工作或工作的主要部分，且合同也约定委托蒋震按昊天公司提供品质样、确认颜色样验收，收购符合标准之壹等品，故本案应定为买卖合同纠纷，对昊天公司提出的本案系承揽合同纠纷的主张，不予采纳。蒋震与昊天公司签订的买卖合同系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律禁止性的规定，合法有效。昊天公司向蒋震购买的面料系昊天公司为泽龙公司生产短棉服的主料，因蒋震未按约交付上述面料，昊天公司无法按约向泽龙公司交付短棉服，致使泽龙公司与昊天公司解除合同，昊天公司与蒋震签订买卖合同的目的已无法实现，昊天公司依法有权解除合同，昊天公司于2011年8月22日用短信的方式通知蒋震解除合同，故该买卖合同于2011年8月22日解除，对昊天公司要求解除合同的反诉诉讼请求，予以支持。对蒋震要求昊天公司支付价款71800元，并赔偿逾期付款的利息损失的诉讼请求，不予支持。合同解除后，蒋震应向昊天公司返还定金2万元，昊天公司应返还蒋震交付的相应面料。因昊天公司尚

承揽合同的主要特征是承揽人必须以自己的设备、技术和劳力完成工作或工作的主要部分。本案中，双方签订的系面料购销合同，作为合同一方的蒋震系自然人，不可能以自己的设备、技术和劳力完成工作或工作的主要部分，且合同也约定委托蒋震按昊天公司提供品质样、确认颜色样验收，收购符合标准之壹等品，故本案应定为买卖合同纠纷，对昊天公司提出的本案系承揽合同纠纷的主张，不予采纳。蒋震与昊天公司签订的买卖合同系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律禁止性的规定，合法有效。昊天公司向蒋震购买的面料系昊天公司为泽龙公司生产短棉服的主料，因蒋震未按约交付上述面料，昊天公司无法按约向泽龙公司交付短棉服，致使泽龙公司与昊天公司解除

宋体黑体仿宋江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）锡商终字第0165号上诉人（原审原告、反诉被告）蒋震委托代理人陈军，江苏正太和律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）无锡市昊天纺织品有限公司，住所地无锡市新区27号地块。法定代表人徐磊，该公司总经理。委托代理人鲍国忠，江苏锡州律师事务所律师。上诉人蒋震因与被上诉人无锡市昊天纺织品有限公司（以下简称昊天公司）买卖合同纠纷一案，……