建设工程施工合同纠纷 （2019）辽09民终1275号

中科科林公司（更名前为辽宁科林环保工程有限公司）与盛明热电公司签订建设工程施工合同合法有效。双方应按合同约定全面履行合同义务。一、关于盛明热电公司应支付中科科林公司多少工程款的问题。本案所涉中科科林公司承建的锅炉脱硫、脱硝、除尘改造项目因盛明热电公司延期支付工程款而最后一次停工后，盛明热电公司另行组织施工，双方订立的施工合同实际解除。按照法律规定，合同解除不影响结算的进行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失。上述工程竣工后未经验收被告即投入使用，因此中科科林公司施工部分工程应视为合格。为此，对原告要求盛明热电公司支付工程欠款的诉讼请求，应在查明的范围内依法予以支持。因双方对工程价款有争议，在审理过程中，本院依法委托辽宁祥丰工程造价咨询有限公司作出鉴定报告结论，原、被告对该鉴定结论的鉴定工程造价为26465690.5元未提出异议，故本院确认中科科林公司承建盛明热电公司锅炉脱硫、脱硝、除尘工程建设工程总价款为26465690.5元。双方对于《阜新盛明热电工程汇总表》中的总包变更和设计费是否应该计入

中科科林公司（更名前为辽宁科林环保工程有限公司）与盛明热电公司签订建设工程施工合同合法有效。双方应按合同约定全面履行合同义务。一、关于盛明热电公司应支付中科科林公司多少工程款的问题。本案所涉中科科林公司承建的锅炉脱硫、脱硝、除尘改造项目因盛明热电公司延期支付工程款而最后一次停工后，盛明热电公司另行组织施工，双方订立的施工合同实际解除。按照法律规定，合同解除不影响结算的进行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失。上述工程竣工后未经验收被告即投入使用，因此中科科林公司施工部分工程应视为合格。为此，对原告要求

辽宁省阜新市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽09民终1275号上诉人（一审原告、反诉被告）：中科科林节能环保科技有限公司，住所地：沈阳市皇姑区黄河北大街185号。法定代表人：刘国华，公司总经理。委托诉讼代理人：马子愚，该公司聘用职工。委托诉讼代理人：郑彩凤，辽宁方祥律师事务所律师。上诉人（一审被告、反诉原告）：阜新盛明热电有限责任公司，住所地：阜新蒙古族自治县建阜路中段南侧。法定代表人……