建设工程施工合同纠纷 （2018）浙0723民初3638号
裁判要旨
上述证据系原件，且双方在庭审后重新对案涉工程进行了丈量，故本院对上述证据的真实性予以认定，对案涉工程面积为7589.5平方米的事实予以采信。 被告武义县菱道镇董村村民委员会未举证。 经审理，本院认定事实如下：2008年10月31日，原告李晓侃（乙方，下同）与被告武义县菱道镇董村村民委员会（甲方，下同）签订武义县茭道镇董村村庄整治水泥路面硬化建设工程施工合同，约定：一、总工期为合同签订之日起20天，乙方必须在2008年11月20日前完工，每延迟一天乙方向甲方支付违约金200元，在保证金中扣除无下限。 由于甲方和不可抗拒的自然因素造成的工程延误，经甲方认定同意，工期可以相应顺延。
摘要
李晓侃与武义县菱道镇董村村民委员会建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省武义县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0723民初3638号 原告：李晓侃，男，1975年10月18日出生，汉族，住武义县。 委托诉讼代理人：徐飞旺，浙江前程律师事务所律师。 被告：武义县菱道镇董村村民委员会，住所地：武义县菱道镇董村。 法定代表人：董文。 委托诉讼代理人：董启大，男，1975年1月2日出生，汉族，住武义县，系村书记。 原告李晓侃与被告武义县菱道镇董村村……