建设工程施工合同纠纷 （2018）新27民初8号

本案双方的争议焦点为：一、众信公司要求解除双方签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求能否成立；二、涉案工程量、工程价款应当如何认定；三、黑土地公司对施工工程提出的质量异议能否成立；四、欠付工程款数额如何认定；五、众信公司要求黑土地公司支付违约金的诉讼请求能否成立；六、众信公司主张其享有工程价款优先受偿权的诉讼请求能否成立。本案双方签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效的合同。 关于争议焦点一，双方签订的《建设工程施工合同》未履行完毕，工程目前处于停工状态。双方在合同履行过程中产生矛盾，现已无法调和，双方均无意继续履行合同，黑土地公司亦同意解除合同，本院对众信公司要求解除合同的诉讼请求予以准许。 关于争议焦点二，1、关于工程量，双方在工程停工前未对已完工工程量进行确认。经众信公司申请，本院委托拓源公司对工程造价进行了鉴定。通过组织双方当事人提交资料并进行实地现场勘验，鉴定机构作出的《阿拉山口黑土地有机食品有限公司粮油加工项目造价鉴定意见书》中对已完工部分进行了详细的描述。鉴定机构资质、鉴定人员资质、鉴定程序符合法律规定，鉴定

本案双方的争议焦点为：一、众信公司要求解除双方签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求能否成立；二、涉案工程量、工程价款应当如何认定；三、黑土地公司对施工工程提出的质量异议能否成立；四、欠付工程款数额如何认定；五、众信公司要求黑土地公司支付违约金的诉讼请求能否成立；六、众信公司主张其享有工程价款优先受偿权的诉讼请求能否成立。本案双方签订的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效的合同。 关于争议焦点一，双方签订的《建设工程施工合同》未履行完毕，工程目前处于停工状态。双方在合同履行过程中产生矛盾，现已无法调和，双方均无意继续履行合同，黑土地公司亦

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 民事判决书 （2018）新27民初8号 原告：新疆众信建筑安装工程有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 法定代表人：朱锋，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘金春，新疆天阳律师事务所律师。 被告：阿拉山口黑土地有机食品有限公司，住所地新疆维吾尔自治区阿拉山口市。 法定代表人：吴帝雄，该公司总经理。 委托诉讼代……