建设工程合同纠纷 （2019）豫13民终1739号

依法成立的合同受法律保护。原告华安公司与被告嘉杰公司于2014年7月7日签订建筑工程施工协议，是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，系双方真实意思表示，不违反相关法律规定，应为有效合同。原、被告双方理应按照合同约定全面履行各自的义务，同时享受合同约定的相应权利。在合同履行过程中，因华安公司的项目经理张玉朝与嘉杰公司存在严重分歧，无法继续合作，原告华安公司与被告嘉杰公司达成截算协议。按照截算协议约定，嘉杰公司理应在协议约定的时间内即2018年5月30日以前支付华安公司已完工部分剩余的工程款。但被告未按合同约定标准结算并及时支付原告剩余工程款，已经构成违约，应当承担继续履行支付工程款及逾期付款违约金的违约责任。故原告要求被告支付工程款的合理部分，于法有据，依法予以支持。关于剩余工程款数额认定问题，依据双方合同约定和工程造价鉴定意见书鉴定结论，已完成的土建部分应按照施工期间发布的平均价格计算，总价值为3698.62万元（1455.76万元+1463.34万元+779.52万元），扣除该部分按照合同约定结算时原告需（税前）让利3%，即让利数额为110.9586万元（3698.62万元×3

依法成立的合同受法律保护。原告华安公司与被告嘉杰公司于2014年7月7日签订建筑工程施工协议，是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，系双方真实意思表示，不违反相关法律规定，应为有效合同。原、被告双方理应按照合同约定全面履行各自的义务，同时享受合同约定的相应权利。在合同履行过程中，因华安公司的项目经理张玉朝与嘉杰公司存在严重分歧，无法继续合作，原告华安公司与被告嘉杰公司达成截算协议。按照截算协议约定，嘉杰公司理应在协议约定的时间内即2018年5月30日以前支付华安公司已完工部分剩余的工程款。但被告未按合同约定标准结算并及时支付原告剩余工程款，已经构成违约，应当承担继续履行支付工程款及逾期付

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫13民终1739号上诉人：南阳市嘉杰房地产开发有限公司。住所地：南阳市张衡路中段608号。统一社会信用代码：91411300663429588R。法定代表人：郝玑，任该公司总经理。委托诉讼代理人：齐德武，系该公司员工。委托诉讼代理人：梁成群，河南定信律师事务所律师。被上诉人：河南华安建设集团有限公司。住所地：林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐……