建设工程施工合同纠纷 （2019）黔26民终1370号

合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，依法成立的合同受法律保护。2012年10月19日原、被告双方签订的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，该合同合法有效。在建设过程中，被告因逾期支付进度款已承担了支付480万元违约金的违约责任后，双方签订了补充协议，对竣工交房日期进行了顺延。因种种原因，到期后，工程仍未能竣工验收。2017年12月2日，原、被告双方又签订了《关于凯里开发区温州商贸中心项目竣工验收相关事项的补充协议》，对工程结算和扫尾工作、工程余款保障等事项进行了约定。原告按约定已履行了支付50万元的义务。被告未按约定在2017年12月30日完成扫尾工作，亦未在30日内进行整改。各方虽于2018年2月7日对该工程进行了验收，但有些项目仍需整改，验收未合格。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，被告已构成违约，应承担相应违约责任。原告诉请要求被告五鸿公司立即向原告移交按照国家有关规定应当移交的“温州商贸中心”工程有关的竣工验收备案所需的合格的施工资料

合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，依法成立的合同受法律保护。2012年10月19日原、被告双方签订的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，该合同合法有效。在建设过程中，被告因逾期支付进度款已承担了支付480万元违约金的违约责任后，双方签订了补充协议，对竣工交房日期进行了顺延。因种种原因，到期后，工程仍未能竣工验收。2017年12月2日，原、被告双方又签订了《关于凯里开发区温州商贸中心项目竣工验收相关事项的补充协议》，对工程结算和扫尾工作、工程余款保障等事项进行了约定。原告按约定已履行了支付50万元的义务。被告未按约定在2017年12月30日完成扫尾工作，亦未在30日内

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔26民终1370号上诉人（一审被告）：广西五鸿建设集团有限公司。地址：广西省宜州市金宜大道88号。法定代表人：蔡立宗，该公司董事长。委托代理人（特别授权）：王勇，男，1965年1月18日出生，苗族，贵州省凯里市人，住贵州省凯里市博南路9号2栋2单元2楼，系该公司法务。被上诉人（一审原告）：贵州凯里经济开发区广泰房地产开发有限公司……