装饰装修合同纠纷 （2016）鄂28民终1225号

向学金、众力装饰公司签订的《装饰施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。合同签订后，双方应当按照合同的约定全面履行义务。在施工中，众力装饰公司是否存在违约，是本案争议的焦点，就此，评述如下：首先，众力装饰公司未在约定时间完成涉案工程，是否存在违约的问题。按合同约定，在工程完工后结算前，向学金按工程进度应支付众力装饰公司工程款50.4万元（14.4万元＋14.4万元＋21.6万元），根据工程决算单可知，向学金实际只支付了425547.40元。因此，众力装饰公司辩称在施工过程中向学金没有按时支付工程款，导致工期推迟完工，该辩解理由成立。故向学金诉称众力装饰公司未按时完工，存在违约的理由，不予支持。其次，众力装饰公司是否完成了涉案工程预算表内全部施工工程项目问题。根据双方签订的合同约定，“甲方负责工程质量验收；工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后15日内组织验收，填写工程保修单，工程款结清后，办理移交手续；工程完工后，乙方向甲方提出工程结算，甲方在15日内如未有异议，即视为同意，甲方应该结清工程全部款项。”众力装饰公司已通知向学金

向学金、众力装饰公司签订的《装饰施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。合同签订后，双方应当按照合同的约定全面履行义务。在施工中，众力装饰公司是否存在违约，是本案争议的焦点，就此，评述如下：首先，众力装饰公司未在约定时间完成涉案工程，是否存在违约的问题。按合同约定，在工程完工后结算前，向学金按工程进度应支付众力装饰公司工程款50.4万元（14.4万元＋14.4万元＋21.6万元），根据工程决算单可知，向学金实际只支付了425547.40元。因此，众力装饰公司辩称在施工过程中向学金没有按时支付工程款，导致工期推迟完工，该辩解理由成立。故向学金诉称众力装

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂28民终1225号上诉人（原审原告）：向学金，女，1966年9月18日出生，土家族，教师，住湖北省。委托诉讼代理人：覃可斌，湖北施州律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：恩施州众力装饰工程有限责任公司，住所地恩施市凤凰城天籁园36栋3单元402室。法定代表人：杨环宇，该公司经理。委托诉讼代理人：田凤，湖北新理念律师事务所律师。委……