建设工程合同纠纷 （2021）湘09民终424号

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。崔小平与张敏签订合同，约定崔小平为张敏提供外墙粉刷业务。后因资金链断裂，2013年上半年停工至今，张敏未按合同约定向崔小平支付已完工工程款。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。现崔小平在庭审中主张合同解除，故崔小平与张敏之间的合同应予解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十八条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。房子粉刷停工时未进行结算，但依崔小平的申请，对工程量及人工工资进行了鉴定，张敏对鉴定意见未提出异议，故根据益阳精工建设工程造价师事务所出具的司法鉴定意见书，崔小平承揽的南县宏祥小区一、二栋外墙粉饰已完成工程的人工工资为128472.94元。故张敏应当向崔小平支付工程款128472.94元。关于鉴定费用12000元的承担问题，工程停工后，崔小平多次向张敏催要工程款，张敏一直未予支付，张敏已构成违约。进行鉴定系崔小平举证证明其损失的合理途径，鉴定产生的费用系本次纠纷产生的费用，故该鉴定费由

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。崔小平与张敏签订合同，约定崔小平为张敏提供外墙粉刷业务。后因资金链断裂，2013年上半年停工至今，张敏未按合同约定向崔小平支付已完工工程款。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。现崔小平在庭审中主张合同解除，故崔小平与张敏之间的合同应予解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十八条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。房子粉刷停工时未进行结算，但依崔小平的申请，对工程量及人工工资进行了鉴定，张敏对鉴定意见未

湖南省益阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘09民终424号上诉人（原审被告）：张敏，女，1971年5月4日出生，汉族，住湖南省南县南洲镇。委托诉讼代理人：卢伟群，湖南跃海律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：崔小平（曾用名：崔科），男，1970年1月21日出生，汉族，住湖南省南县八百弓乡同利村。委托诉讼代理人：张兵，湖南跃海律师事务所律师。上诉人张敏因与被上诉人崔小平建设工程合同纠纷……