装饰装修合同纠纷 （2013）秦民终字第2342号

孙杰与志达公司签订装饰装修合同，合法有效，双方应按照合同履行。在合同履行过程中，孙杰与志达公司协商变更履行方式，由志达公司包工包料，按图纸施工，工程款最后结算，应以变更后的口头合同为准。志达公司在履行合同中，未按照合同要求提供合格材料，导致工程延期，应承担相应违约责任，依据双方约定的开工时间，延期25天，每天支付违约金80元，志达公司应承担违约金2000元，可从孙杰给付工程款中折抵。孙杰因志达公司提供的材料不合格而扣押志达公司车辆系违法行为，应承担相应民事责任，即应给付扣车损失1600元。孙杰陈述保管志达公司装修材料，志达公司每天应给付保管费1000元，系反诉内容，孙杰可另行告诉。施工中孙杰增加装修项目，志达公司同意，所产生费用双方未另行约定，应视为包含在原工程款中，对志达公司请求另行给付加装费用的请求不予支持。对加装的泡沫板等项目，孙杰认为不合格，但未提供相应证据证明，对此法院不予支持。因孙杰要求加装而导致的工程延期，应由孙杰负责。现志达公司装修工程整体已经完工，双方已经进行了验收，孙杰认为工程不合格，不应给付工程款，但未能向法院提交相应证据，故对孙杰的陈述法院不予支持。故依据《中华

孙杰与志达公司签订装饰装修合同，合法有效，双方应按照合同履行。在合同履行过程中，孙杰与志达公司协商变更履行方式，由志达公司包工包料，按图纸施工，工程款最后结算，应以变更后的口头合同为准。志达公司在履行合同中，未按照合同要求提供合格材料，导致工程延期，应承担相应违约责任，依据双方约定的开工时间，延期25天，每天支付违约金80元，志达公司应承担违约金2000元，可从孙杰给付工程款中折抵。孙杰因志达公司提供的材料不合格而扣押志达公司车辆系违法行为，应承担相应民事责任，即应给付扣车损失1600元。孙杰陈述保管志达公司装修材料，志达公司每天应给付保管费1000元，系反诉内容，孙杰可另行告诉。施工中孙杰增

河北省秦皇岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）秦民终字第2342号上诉人（原审被告）：孙杰，男，1968年8月5日出生，汉族，农民，现住抚宁县。被上诉人（原审原告）：秦皇岛志达装饰工程有限公司，住所地：秦皇岛市海港区。法定代表人：王括，经理。委托代理人：马俊生，抚宁县抚宁镇法律服务所法律工作者。上诉人孙杰为与被上诉人秦皇岛志达装饰工程有限公司（以下简称志达公司）装饰装修合同纠纷一案，不服……