建设工程施工合同纠纷 （2017）苏07民终1708号

涉案工程应该由上诉人提交竣工验收报告才能证明涉案工程实际完工时间，据此才能主张工程款逾期利息，该认定显然错误。双方合同中明确约定了施工期限，并且约定了工程逾期完工将承担相应的违约赔偿责任，被上诉人按照约定的工程款数额足额给付，显然是对涉案工程实际工程量及完工时间的认可。第二，涉案工程为抛填工程，合同为固定工程量、固定总价合同，合同中的工程量都是精确到小数点后两位数字，只有抛填结束才能根据实际测量得出精准的工程量，涉案施工合同都是在工程完工后进行补签的。被上诉人所有抛填工程均是竣工结算后，按结算价格补签施工合同。第三，抛填工程是基础工程中前期工程，后期其他工程的开展是在前期工程完工的基础上才可以进行的，涉案工程的总建设项目都已经建设完毕并实际使用，说明被上诉人对作为前期工程的涉案工程是认可的。以上事实足以证明上诉人主张逾期利息的时间是确定的。被上诉人对合同约定的完工时间不予认可，应当向法院举证予以证明并对上述情况予以合理解释。原审要求上诉人举证予以证明，违反了举证规则和常理。综上，被上诉人和上诉人合同签订时间即工程竣工决算时间，上诉人计算的逾期付款利息起算时间已经做出让步，请求二审法院查

涉案工程应该由上诉人提交竣工验收报告才能证明涉案工程实际完工时间，据此才能主张工程款逾期利息，该认定显然错误。双方合同中明确约定了施工期限，并且约定了工程逾期完工将承担相应的违约赔偿责任，被上诉人按照约定的工程款数额足额给付，显然是对涉案工程实际工程量及完工时间的认可。第二，涉案工程为抛填工程，合同为固定工程量、固定总价合同，合同中的工程量都是精确到小数点后两位数字，只有抛填结束才能根据实际测量得出精准的工程量，涉案施工合同都是在工程完工后进行补签的。被上诉人所有抛填工程均是竣工结算后，按结算价格补签施工合同。第三，抛填工程是基础工程中前期工程，后期其他工程的开展是在前期工程完工的基础上才可以

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏07民终1708号上诉人（原审原告）:连云港盛港土石方工程有限公司。法定代表人：刘建东，该公司董事长。委托诉讼代理人：金炼、刘辉，江苏汉平律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏海洲湾发展集团有限公司。法定代表人：章飞，该公司董事长。委托诉讼代理人：张宏，江苏宏浩律师事务所律师。上诉人连云港盛港土石方工程有限公司（以下简称盛港公司）因与被……