建设工程施工合同纠纷 （2019）浙02民终4146号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，根据双方签订合同的约定，依据庭审中双方当事人陈述的事实，再结合省二建公司的诉请清单，一审法院核对以下工程款：1.2018年10月23日结算审计完成，建安工程总价款为45881719元，由于双方曾签订了一份结算协议，一致认可按照45381719元作为最终决算依据，是双方真实意思表示，且未违反法律强制性规定，一审法院对此予以确认。双方约定结算审计完成后，支付至结算价的95%，即冠城公司应支付43112633.05元（45381719元×95%）；2.2014年12月31日涉案工程竣工验收合格，

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，根据双方签订合同的约定，依据庭审中双方当事人陈述的事实，再结合省二建公司的诉请清单，一审法院核对以下工程款

浙江省宁波市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙02民终4146号 上诉人（原审被告）：宁波冠城置业有限公司。住所地：宁波市镇海区沿江西路**。 法定代表人：刘汉成，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王国表，该公司员工。 被上诉人（原审原告）：浙江省二建建设集团有限公司。住所地：宁。住所地：宁波市镇海区城关车站路**> 法定代表人：陈海燕，该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡文波，浙江导司……