建设工程施工合同纠纷 （2014）青民一终字第2086号

光华公司与金桥公司之间签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，该合同合法有效，双方均应依约履行。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。光华公司应就其所主张的工程的竣工时间为2011年9月30日承担举证责任，其未举证证明该事实，应承担不利的法律后果。光华公司在诉状中承认实际验收合格交付使用的时间为2012年1月11日，且金桥公司对该事实予以认可，应认定竣工时间为2012年1月11日。光华公司逾期竣工，且其未举证证明逾期竣工不可归责于光华公司，其应承担逾期竣工的违约责任。双方在合同中约定的逾期交工的违约金过高，且光华公司在诉讼过程中主张对该约定的违约金的数额进行调整，应予准许。光华公司应承担的逾期竣工的违约金以逾期每天按总工程款的1.5‰即支付违约金90990元（605997.39元×1.5‰×100天）为宜。金桥公司欠光华公司的工程款应予支付。根据双方的约定，金桥公司应在验收合格交付后支付总工程款90％的工程款即545398元。金桥公司未按双方

光华公司与金桥公司之间签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，该合同合法有效，双方均应依约履行。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。光华公司应就其所主张的工程的竣工时间为2011年9月30日承担举证责任，其未举证证明该事实，应承担不利的法律后果。光华公司在诉状中承认实际验收合格交付使用的时间为2012年1月11日，且金桥公司对该事实予以认可，应认定竣工时间为2012年1月11日。光华公司逾期竣工，且其未举证证明逾期竣工不可归责于光华公司，其应承担逾

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）青民一终字第2086号上诉人（原审原告、反诉被告）平度市光华建筑工程有限公司。法定代表人于云辉，总经理。委托代理人巩强，平度保民法律服务所法律服务工作者。委托代理人刘振建，该公司项目经理。被上诉人（原审被告、反诉原告）青岛市平度金桥市场开发有限公司。法定代表人吴再强，总经理。委托代理人张敏，山东天正平律师事务所律师。上诉人平度市光华建筑工程有限……