装饰装修合同纠纷 （2020）苏01民终10852号

王有福不具有建筑企业施工资质，金牛公司将承包装修工程转包施工，违反法律强制性规定，故双方之间签订的装饰装修合同应认定无效。根据规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求按照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，双方之间未办理竣工验收手续，但业主单位珩美门诊部已证明王有福施工完毕，可视为竣工验收合格，金牛公司应按合同约定付款。金牛公司抗辩王有福未完成工程施工，与珩美门诊部出具的证明不一致，一审法院不予采信；金牛公司以电话录音证明王有福已收取业主方工程款，但该录音资料中被录音人并未对此予以肯定，且被录音人即使陈述王有福已收取业主工程款，在王有福予以否认的情况下，也不能仅凭业主方的陈述认定付款事实；金牛公司以未收到业主方全部价款拒付应付王有福的工程款，但收取业主方的工程款是金牛公司的权利，且合同约定的竣工验收日期为2018年11月24日，其怠于行使权利不能阻却本案双方之间的付款条件；双方在合同中约定的工期延误罚款实质为违约金，因合同无效不能适用。综上，对金牛公司拒付、扣除工程款的抗辩意见，一审法院不予采纳。虽然业主方为王有福出具施工完毕证明，但王有福未能举证证明竣工

王有福不具有建筑企业施工资质，金牛公司将承包装修工程转包施工，违反法律强制性规定，故双方之间签订的装饰装修合同应认定无效。根据规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求按照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，双方之间未办理竣工验收手续，但业主单位珩美门诊部已证明王有福施工完毕，可视为竣工验收合格，金牛公司应按合同约定付款。金牛公司抗辩王有福未完成工程施工，与珩美门诊部出具的证明不一致，一审法院不予采信；金牛公司以电话录音证明王有福已收取业主方工程款，但该录音资料中被录音人并未对此予以肯定，且被录音人即使陈述王有福已收取业主工程款，在王有福予以否认的情况下，也不能仅凭

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏01民终10852号上诉人（原审被告）：安徽省金牛建筑安装工程有限公司，住所地安徽省合肥市庐江县金牛镇南街。法定代表人：李卫华，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐婷婷，女，该公司员工。被上诉人（原审原告）：王有福，男，1984年11月13日出生，汉族，住江苏省南京市六合区。委托诉讼代理人：程叶贺，江苏高瞻律师事务所律师。上诉人安徽省金牛建筑安装……