建设工程施工合同纠纷 （2019）内2223民初7361号
裁判要旨
建设工程完工后，实际承包人请求按照约定给付价款的应予支持。 本案原告方完工后，被告方长期未给付工程款已构成违约，应承担违约责任，立即给付价款并承担逾期利息。 原告与被告各方对合同内容及欠款数额没有争议，应予确认。 被告金宇公司提出扣留的208000.00元是税款和保证金，现原告已缴纳了税款并将完税发票交给了金宇公司，工程交付后，被告镇政府及卫生院并未对工程质量提出异议，其扣留的税款和保证金款项应支付给原告（税款应由原告缴纳，如有漏税，原告应补交，其扣留的62000.00元应由金宇公司纳税）。 金宇公司应对尚欠工程款承担给付责任，镇政府对尚欠工程款部分承担连带给付责任，被告卫生院不是合同的相对方，不应承担责任。 合同未约定工程款给付时间的，按照实际交付日为应给付时间，被告方违约未支付工程款，给原告方造成损失，应从应付工程价款之日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息利息（2015年和2018年1-3年期人民银行贷款年利率为4.75%）。 综上所述，对原告要求被告给付工程款并支付违约利息的请求予以支持，但利息请求过高部分不予保护。 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款、《
摘要
魏广德与兴安盟金宇建筑工程有限公司、扎赉特旗新林镇中心卫生院等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
内蒙古自治区扎赉特旗人民法院 民事判决书 （2019）内2223民初7361号 原告：魏广德，男，1965年9月20日出生，汉族，个体户。 被告：兴安盟金宇建筑工程有限公司。 法定代表人：包金海，该公司经理。 委托诉讼代理人：姜风国，该公司副经理。 委托诉讼代理人：戴逸梅，该公司法律顾问。 被告：扎赉特旗新林镇中心卫生院。 法定代表人：王晓峰，该卫生院院长。 委托诉讼代理人：王海鹏，……