（2014）石民六终字第00213号

二被告签订的《房屋建筑承包协议》及郭志荣与原告张建学达成的口头协议，各方无异议，本院予以确认。工程完工后，原、被告三方共同测量施工面积共计815.24平方米，李会新支付郭志荣工程总价733716元，郭志荣支付张建学施工款224191元，对以上事实本院予以确认。2012年6月8日，原、被告三方对建筑面积进行了实际测量，说明工程已经完工，原、被告均认可在施工过程中进行了部分修改，施工时间有所延长亦属合理，被告郭志荣要求扣除违约金（延期）的主张，本院不予支持。工程质量出现问题，张建学认为是郭志荣提供的水泥不合格，郭志荣辩称系张建学在施工过程中混凝土配比不当，根据举证规则，郭志荣未提交相关证据证实其主张，对此应承担不利后果，对郭志荣的主张本院不采信。郭志荣主张扣除为原告垫付的18000元与本案非同一法律关系，本院不予处理。原告要求被告郭志荣偿付所欠的施工款42904元，合法有据，本院予以支持。原、被告三方约定以实际建筑面积815.24平方米作为结算工程款和施工款的依据。原告要求二被告对附加物及图纸外补充装修项目另行结算施工款，给付其变更工程款42524元，二被告对此不予认可。原告提交的证据不能

二被告签订的《房屋建筑承包协议》及郭志荣与原告张建学达成的口头协议，各方无异议，本院予以确认。工程完工后，原、被告三方共同测量施工面积共计815.24平方米，李会新支付郭志荣工程总价733716元，郭志荣支付张建学施工款224191元，对以上事实本院予以确认。2012年6月8日，原、被告三方对建筑面积进行了实际测量，说明工程已经完工，原、被告均认可在施工过程中进行了部分修改，施工时间有所延长亦属合理，被告郭志荣要求扣除违约金（延期）的主张，本院不予支持。工程质量出现问题，张建学认为是郭志荣提供的水泥不合格，郭志荣辩称系张建学在施工过程中混凝土配比不当，根据举证规则，郭志荣未提交相关证据证实其主

河北省石家庄中级人民法院民 事 判 决 书（2014）石民六终字第00213号上诉人（原审原告）张建学，农民。上诉人（原审被告）郭志荣，农民。委托代理人张志华，男，1952年9月26日出生，汉族。被上诉人（原审被告）李会新，农民。上诉人因建设工程合同纠纷，不服鹿泉市人民法院（2013）鹿民一初字第01277号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。原审法院经审理查……