（2015）昌中民一终字第504号

该《中标通知书》上盖有吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司的印章、昌吉回族自治州建设工程交易中心的公章、吉木萨尔县现建设工程招投标监督管理站的公章，故本院对其该证据的真实性予以确认。2、吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司出具的《文化小区拆迁房延期七天交房给施工方造成的经济损失》清单一份。拟证明：由于被上诉人延迟7天向上诉人交付拆迁房，导致施工方吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司延期开工，造成了77364元的延期施工损失，现上诉人主张被上诉人赔偿51600元的违约金。经质证：被上诉人对该证据的真实性不予认可；原审被告新疆合兴房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司未出庭，视为对质证权利的放弃。本院认为《文化小区拆迁房延期七天交房给施工方造成的经济损失》系吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司向上诉人出具的，但吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司未到庭接受作证，本院对该证据的真实性不予确认。二审中，被上诉人张富未提交新证据，原审被告新疆合兴房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司未出庭提交新证据。二审查明的事实与一审查明的事实一致，本院对一审查明的事实予以确认。本院认为：关于上诉人要求被上

该《中标通知书》上盖有吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司的印章、昌吉回族自治州建设工程交易中心的公章、吉木萨尔县现建设工程招投标监督管理站的公章，故本院对其该证据的真实性予以确认。2、吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司出具的《文化小区拆迁房延期七天交房给施工方造成的经济损失》清单一份。拟证明：由于被上诉人延迟7天向上诉人交付拆迁房，导致施工方吉木萨尔县第一建筑工程安装有限责任公司延期开工，造成了77364元的延期施工损失，现上诉人主张被上诉人赔偿51600元的违约金。经质证：被上诉人对该证据的真实性不予认可；原审被告新疆合兴房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司未出庭，视为对质证权利的放弃

昌吉回族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2015）昌中民一终字第504号上诉人（原审被告、反诉原告）：郑吉明，男，汉族，1958年7月2日出生。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张富，男，汉族，1969年3月15日出生，农民。原审被告：新疆合兴房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司，地址：吉木萨尔县北庭路东侧（一建综合楼3楼1室）法定代表人：王新安，该公司经理。上诉人郑吉明因房屋拆迁安置补偿合同纠……