定作合同纠纷 （2016）粤03民终8952号

通晓公司未能按照工期完成的主要原因系川北数码港惠州分公司未按约定支付进度款，延期完工并非通晓公司单方面原因所致，从而认定川北数码港惠州分公司主张通晓公司承担损失、违约金的依据不足，上述认定是错误和不公平的。通晓公司未能按期完工的主要原因是涉案工程存在严重质量问题，入户套门至今未整改完工、未验收合格，防火门出现质量问题一直在维修，通晓公司应当承担延期完工的违约金。并且通晓公司以其实际行为拒绝继续履行合同义务和维修责任，应当双倍承担川北数码港惠州分公司代为维修、委托他人维修产生的费用，赔偿违约给川北数码港惠州分公司造成的损失。1、通晓公司拖延工期在先，违约在先。根据2014年9月2日签订的《承诺书》，通晓公司明确承认并指出“我司承包的《世福家园二期防火门及入户门制作安装工程》因进度滞后”，正是因为通晓公司工期延误，双方才会签订该承诺书。并且，承诺书的主要内容就是对通晓公司的工程进度进行规定和约束，其目的正在于督促通晓公司不要再次延误工期。2、同时根据承诺书第六条的约定“经双方协商我司在9-6号到货80套入户门框后，经川北建设验收合格后，川北建设提前支付进度款18万元给我司采购余下材料使用”

通晓公司未能按照工期完成的主要原因系川北数码港惠州分公司未按约定支付进度款，延期完工并非通晓公司单方面原因所致，从而认定川北数码港惠州分公司主张通晓公司承担损失、违约金的依据不足，上述认定是错误和不公平的。通晓公司未能按期完工的主要原因是涉案工程存在严重质量问题，入户套门至今未整改完工、未验收合格，防火门出现质量问题一直在维修，通晓公司应当承担延期完工的违约金。并且通晓公司以其实际行为拒绝继续履行合同义务和维修责任，应当双倍承担川北数码港惠州分公司代为维修、委托他人维修产生的费用，赔偿违约给川北数码港惠州分公司造成的损失。1、通晓公司拖延工期在先，违约在先。根据2014年9月2日签订的《承诺书

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤03民终8952号上诉人（原审原告）：深圳市通晓实业有限公司。住所地：深圳市光明新区公明办事处根竹园社区大江工业区**号A1、A2、A3、A4。组织机构代码：71528131-X。法定代表人：王云龙，董事长。委托代理人：周毅，系该公司项目经理。委托代理人：张作春，陕西原宝元律师事务所律师。上诉人（原审被告）：四川川北数码港建设股份有限公司惠州……