建设工程施工合同纠纷 （2014）石民六终字第01201号

涉案工程经双方签字同意解除建筑施工合同，合同解除后，被上诉人于2012年起诉上诉人支付所欠工程款。2012年10月15日，平山县人民法院作出（2012）平民二初字第110号民事判决书，判决上诉人给付被上诉人工程款4091695.72元，该判决已发生法律效力。因被上诉人在该案中申请增加诉讼请求，要求停工损失和利息损失，未在举证期限内提出，故让上诉人另行起诉。本案就是基于上述原因而形成诉讼。依照法律规定，本院予以确认。关于停工损失部分，上诉人方工程主管李增军签字认可的停工情况说明、停工时间统计及各部门下发的停工通知，证明了被上诉人在施工期间的停工事实，并依此计算停工损失费用，一审法院据此认定符合法律规定，本院予以确认。关于利息损失部分，因（2012）平民二初字第110号民事判决书已判决，上诉人给付被上诉人工程款4091695.72元。一审判决按此欠款基数自2012年6月22日起给付利息亦符合事实和法律规定。基此，上诉人的上诉请求理据不足，本院不予支持。一审判决查明事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款第（一）项之规定判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案

涉案工程经双方签字同意解除建筑施工合同，合同解除后，被上诉人于2012年起诉上诉人支付所欠工程款。2012年10月15日，平山县人民法院作出（2012）平民二初字第110号民事判决书，判决上诉人给付被上诉人工程款4091695.72元，该判决已发生法律效力。因被上诉人在该案中申请增加诉讼请求，要求停工损失和利息损失，未在举证期限内提出，故让上诉人另行起诉。本案就是基于上述原因而形成诉讼。依照法律规定，本院予以确认。关于停工损失部分，上诉人方工程主管李增军签字认可的停工情况说明、停工时间统计及各部门下发的停工通知，证明了被上诉人在施工期间的停工事实，并依此计算停工损失费用，一审法院据此认定符合法

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）石民六终字第01201号上诉人（原审被告）河北大马集团股份有限公司，组织机构代码证号66220858-0住所地：石家庄市谈固东街与东岗路交叉口北国超市谈东店*层。法定代表人赵新会，董事长。委托代理人位召，该公司法律顾问。委托代理人石荣英，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告）平山县兴达建筑有限公司，组织机构代码证号72338591-X住所地：平……