建设工程施工合同纠纷 （2014）连民终字第02081号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。飞龙公司与华盛公司签订的《建设工程施工合同》是自愿的，没有违反法律规定，合法、有效，双方应按合同全面履行自己的义务。从华盛公司所举飞龙公司派驻的代表徐国知证明看，华盛公司已经配合飞龙公司办理了天一居二期工程（第三标段25#楼）相关施工手续，因为飞龙公司公司要求延期办理相关手续等原因，以至于工程到现在也没有进行施工。飞龙公司所举证据与其派驻的代表徐国知证明相矛盾，飞龙公司称由于华盛公司未如期向东海县建设局监督站提供办理质检、安监等相关施工资料，交纳相关保险费用，提供项目经理及安全人员证书等相关手续导致飞龙公司无法办理施工许可证，致使工程至今无法进行施工，要求华盛公司支付违约金386978元，承担律师费26000元的诉讼请求，证不足，原审法院院不予支持。原审法院遂依照《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十九条的规定，判决驳回飞龙公司的诉讼请求。上诉人飞龙公司不服上述判决，向本院提起上诉称：原审法院驳回上诉人的诉讼请求是错误的。第一，建设工程施工许可

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。飞龙公司与华盛公司签订的《建设工程施工合同》是自愿的，没有违反法律规定，合法、有效，双方应按合同全面履行自己的义务。从华盛公司所举飞龙公司派驻的代表徐国知证明看，华盛公司已经配合飞龙公司办理了天一居二期工程（第三标段25#楼）相关施工手续，因为飞龙公司公司要求延期办理相关手续等原因，以至于工程到现在也没有进行施工。飞龙公司所举证据与其派驻的代表徐国知证明相矛盾，飞龙公司称由于华盛公司未如期向东海县建设局监督站提供办理质检、安监等相关施工资料，交纳相关保险费用，提供项目经理及安全人员证书等相关手续

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）连民终字第02081号上诉人（原审原告）连云港飞龙置业有限公司，住所地东海县牛山镇和平西路192号。法定代表人张文正，董事长。委托代理人朱晓冬、屠勇，江苏云港律师事务所律师。被上诉人（原审被告）东海县华盛建筑安装工程有限公司，住所地东海县牛山镇和平西路76号。法定代表人刘明，总经理。委托代理人郁翔，江苏维尔利律师事务所律师。上诉人连云港飞龙置……