建设工程分包合同纠纷 （2019）冀0802民初2182号
裁判要旨
原、被告双方签订的《建设工程劳务分包合同》，合法有效。 原告按约定完成了工程量，被告应当支付相应的价款。 对于原告实际完成的工程量，双方没有结算，应以被告认可的计算。 因被告原因给原告造成的停工损失，被告应予赔偿。 被告承诺补偿原告-停工期间租赁费损失145857.00元，原告表示认可，本院予以确认。 被告通知原告终止该项目的施工，应视为解除合同；原告随后组织人员及设施撤出施工场地，视为同意解除合同。 即双方的分包合同已于解除。 考虑双方合同解除的原因及被告的过错，对于原告的预期利润即合同全部履行可获得的利益，本院不予支持。 原告在合同解除后仍发生的租赁费用，与被告解除合同的行为没有必然联系，即在正常履行合同的情况下，在合同履行完毕时，仍有租赁物退还不及时而产生租赁费用的情形。 对此诉讼请求，本院不予支持。 原告要求被告赔偿木材损失的诉讼请求，没有法律依据，本院不予支持。 根据双方约定和本案实际情况，被告应在合同解除后2个月内与原告进行结算，并在结算后一个月内付至总结算额的85%，半年内付至总结算额的95%，剩余工程款在两年后一个月内付清。 被告未按约定付款，应赔偿原告的损失。 双方虽
摘要
沧县诚信建筑有限公司与北京百键开发建设有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省承德市双桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0802民初2182号 原告：沧县诚信建筑有限公司，住所地：沧州市南环东路5号，统一社会信用代码：91130921741522279R。 法定代表人：胡玉周，职务：总经理。 委托诉讼代理人：孙永平，北京市惠城（南通）律师事务所律师。 被告：北京百键开发建设有限公司，住所地：北京市朝阳区红松园26号，统一社会信用代码：9111010……