建设工程合同纠纷 （2014）临民一终字第635号
裁判要旨
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的法律后果。本案原告将兰山区美多现代城酒店公寓雨水立管安装劳务分包给被告，双方对这一事实均无异议，法院予以认定。原告主张2011年春节后被告未继续施工导致其拖延工期两个月，并造成10000元的经济损失无证据证实，法院不予采信。原告要求被告赔偿其10000元经济损失无事实依据，法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决：驳回原告山东省临沂市第一建筑工程有限公司要求被告刘后友赔偿经济损失10000元的诉讼请求。诉讼费50元，由原告山东省临沂市第一建筑工程有限公司负担。上诉人山东省临沂市第一建筑工程有限公司上诉称，2010年7月被上诉人为上诉人从事雨水立管安装劳务，被上诉人自2011年春节后不再完成后续施工任务，上诉人只得将后续工程交给他人完成施工，由于被上诉人的行为给上诉人造成两个月的工期拖延，给上诉人造成10000元的经济损失，而且被上诉人在一
摘要
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的法律后果。本案原告将兰山区美多现代城酒店公寓雨水立管安装劳务分包给被告，双方对这一事实均无异议，法院予以认定。原告主张2011年春节后被告未继续施工导致其拖延工期两个月，并造成10000元的经济损失无证据证实，法院不予采信。原告要求被告赔偿其10000元经济损失无事实依据，法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决：驳回原告山东省临沂市第一建筑工程
正文（节选）
山东省临沂市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）临民一终字第635号上诉人（原审原告）山东省临沂市第一建筑工程有限公司。法定代表人孙某某，董事长。委托代理人张泗军，山东康桥（临沂）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）刘后友，男，汉族，居民。委托代理人龚晓斌。上诉人山东省临沂市第一建筑工程有限公司因建设工程合同纠纷一案，不服临沭县人民法院（2013）沭民一初字第2795号民事判决，向本院提起上……