建设工程施工合同纠纷 （2017）内04民终1326号

原、被告签订的钢结构施工承包合同是双方在协商一致的基础上订立的，意思表示真实，认定有效。双方应严格按合同内容履行。原告已按合同约定完成工程施工并交付被告使用，按合同约定的质保期已过，被告应按合同约定给付工程款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”被告尚欠原告15.5万元工程款，双方约定在2010年12月31前全部付清，否则按银行同期利息加息。因此被告应自2011年1月1日起按银行同期同类贷款利率支付利息。被告提出存在质量问题及延期交工，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条：”当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”第十三条：”建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。”因被告已实际使用涉案工程，其提出的质量问题本院不予认定。被告提出原告迟延交

原、被告签订的钢结构施工承包合同是双方在协商一致的基础上订立的，意思表示真实，认定有效。双方应严格按合同内容履行。原告已按合同约定完成工程施工并交付被告使用，按合同约定的质保期已过，被告应按合同约定给付工程款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”被告尚欠原告15.5万元工程款，双方约定在2010年12月31前全部付清，否则按银行同期利息加息。因此被告应自2011年1月1日起按银行同期同类贷款利率支付利息。被告提出存在质量问题及延期交工，根据

内蒙古自治区赤峰市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）内04民终1326号上诉人(原审被告)：赤峰环能能源科技有限公司，住所地内蒙古自治区赤峰市元宝山区五家工业园区。法定代表人：王某，总经理。委托诉讼代理人：闫某，内蒙古法林律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：赤峰市元宝山区通和钢结构制造厂，住所地内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇平庄旱河西。负责人：周会义，厂长。委托诉讼代理人：周某，赤峰市……