买卖合同纠纷 （2019）冀0104民初5933号
裁判要旨
被告最后一次付款的期限为质保期满5日内，而案涉电梯质保期届满的时间为2013年11月11日。 原告分别于2015年9月17日、2017年5月8日向被告主张权利的行为，构成诉讼时效的期间的中断。 诉讼时效期间自2017年5月8日起重新计算，因此原告向本院起诉时并未超过诉讼时效期间。 原告已向被告交付电梯并经验收合格，被告应按约定支付相应对价。 现被告尚欠原告11.25万元，应当继续支付。 被告未按约定日期支付款项，应当承担违约责任。 原告自愿按中国人民银行同期贷款基准利率计算违约金，是对自己权利的处分，不违反法律规定，本院予以准许。 被告未在质保期满5日内支付款项，应自逾期之日起支付逾期付款利息。 《电梯设备购置安装合同》约定施工周期60天。 电梯于2010年11月19日入场。 原告未提供证据证明其在约定施工周期内完成安装以及完成安装的时间，因此原告自检的时间2011年9月29日应视为安装完成的时间，已超过了约定的施工周期，应认定存在违约行为。 《电梯设备购置安装合同》约定乙方不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体计付方法为：每延误一周，违约金为本合同总价的5‰，不足一周
摘要
北京升华电梯集团有限公司与河北盛杰房地产开发有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省石家庄市桥西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0104民初5933号 原告（反诉被告，以下统称为原告）：北京升华电梯集团有限公司，住所地北京市顺义区牛汇北四街7号，统一社会信用代码：91110000101781707L。 法定代表人：罗海闽，该公司董事长。 委托诉讼代理人：马祖存，男，该公司员工，山东省桓台县。 被告（反诉原告，以下统称为被告）：河北盛杰房地产开发有限公司，……