建设工程合同纠纷 (2014)洪民一初字第9号
裁判要旨
部分详细阐述。本院经审理查明:2011年6月13日,海力公司和创隆公司签订了《建设工程施工合同书》、《施工合同补充协议》各一份,合同约定由海力公司承建创隆公司开发的位于内蒙古鄂尔多斯东胜区第四小学北的世纪尚城工程项目1#楼,承包方式为包工包料(除消防、电梯外)图纸内部全部范围;合同开工日期2011年6月26日,竣工日期2012年10月15日,工程质量标准为合格;合同价款暂定为4700万元;发包人开工前三天完成施工现场的“三通一平”工作,开工前由发包人具备应有相关批文,相关证件,并及时办理施工许可证;工期顺延的其他情况,除不可抗拒因素外,发包方未按月进度计划已完工工程量比例付款;政府相关手续未办齐而影响施工工期顺延;重大设计变更,工期顺延;合同价款采用可调方式确定,1、采用2009年《内蒙古自治区建筑工程定额及基础价格》,相关《水暖装饰、装修定额》,取费按同类工程取费,采用《内蒙古自治区建设工程计算规定》,及内蒙古自治区建设厅建工(2009)文件进行确认;双方约定合同价款的其他调整因素,施工期间的人工费、材料费、机械费,按照国家部位、自治区厅相关文件政策以及当地同期发布信息价格执行,硂采
摘要
部分详细阐述。本院经审理查明:2011年6月13日,海力公司和创隆公司签订了《建设工程施工合同书》、《施工合同补充协议》各一份,合同约定由海力公司承建创隆公司开发的位于内蒙古鄂尔多斯东胜区第四小学北的世纪尚城工程项目1#楼,承包方式为包工包料(除消防、电梯外)图纸内部全部范围;合同开工日期2011年6月26日,竣工日期2012年10月15日,工程质量标准为合格;合同价款暂定为4700万元;发包人开工前三天完成施工现场的“三通一平”工作,开工前由发包人具备应有相关批文,相关证件,并及时办理施工许可证;工期顺延的其他情况,除不可抗拒因素外,发包方未按月进度计划已完工工程量比例付款;政府相关手续未办
正文(节选)
江西省南昌市中级人民法院民 事 判 决 书(2014)洪民一初字第9号原告(反诉被告):内蒙古创隆房地产开发集团有限责任公司,住所地:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路创业大厦B座17层,组织机构代码:78300767-0。法定代表人:尚文,该公司总经理。委托诉讼代理人:薛虎燕,内蒙古赫扬律师事务所律师。委托诉讼代理人:王志刚,该公司法务。被告(反诉原告):海力控股集团有限公司,住所地:江西省南……