装饰装修合同纠纷 （2019）青0105民初3338号
裁判要旨
原、被告签订的《家庭居室装修工程施工合同》合法有效，双方应依约履行合同义务。 原告依照合同约定向被告支付了部分装修款，被告应按合同约定履行装修义务，但被告收取装修款后，未依约履行施工义务，应承担违约责任，并返还收取的工程装修款。 被告在合同履行届满之前，以自己的行为表明不履行合同，不再进行施工，故对原告要求解除双方签订的《家庭居室装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持；根据合同约定“由于乙方原因只是工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金”，原告要求被告支付违约金185元的诉讼请求不违反法律规定，本院予以支持。 被告青海金尚装饰工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃举证、质证及答辩的权利。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（二）项、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第二十八条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百三十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告代品才与被告青海金尚装饰工程有限公司签订的《家庭居室装修工程施工合同》；二、被告青海金尚装饰工程有限公司退还原告代品才装修款18546元、违
摘要
代品才与青海金尚装修工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
青海省西宁市城北区人民法院民事判决书（2019）青0105民初3338号原告：代品才（公民身份号码：×××），男，汉族，1988年5月20日出生，住青海省西宁市。 被告：青海金尚装修工程有限公司（统一社会信用代码：91630102MA75229KLD），住所地：西宁市城东区南山东路66号4层。 法定代表人：崔朝争，该公司总经理。 原告代品才诉被告青海金尚装修工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受……