建设工程施工合同纠纷 （2013）西民四终字第00304号

九建陕西分公司、富源公司签订的建设工程施工合同、东屿枫舍花园小区项目工程结算款协议书系双方当事人真实意思表示，内容符合法律规定，为有效合同。施工合同签订后，九建陕西分公司完成施工并经验收交付富源公司，双方为工程结算款又签订协议书，协议签订后富源公司未按协议约定支付全部工程款，构成违约，现九建陕西分公司要求富源公司支付所欠工程款及按银行同期贷款利率支付2012年1月1日至给付之日利息，依法应予支持。富源公司辩称，根据工程款结算协议约定，九建陕西分公司应将竣工资料进行备案，但一直未交，故利息应从九建陕西分公司交付资料和建委备案手续完成后起算。根据双方提交的证据及当事人的陈述，九建陕西分公司已将竣工资料交付，完成了备案手续。富源公司未能提交办理备案手续具体时间的相关证据，故利息起算时间应从九建陕西分公司主张之日起计算。富源公司反诉辩称，九建陕西分公司、富源公司签订的建设工程施工合同约定工期660天。九建陕西分公司从2007年3月8日开工，2009年6月5日交工验收，迟延工期175天。反诉要求九建陕西分公司支付延误工期违约金128.89万元；因迟延交房支付53户过渡费47.7万元；迟延移交竣工

九建陕西分公司、富源公司签订的建设工程施工合同、东屿枫舍花园小区项目工程结算款协议书系双方当事人真实意思表示，内容符合法律规定，为有效合同。施工合同签订后，九建陕西分公司完成施工并经验收交付富源公司，双方为工程结算款又签订协议书，协议签订后富源公司未按协议约定支付全部工程款，构成违约，现九建陕西分公司要求富源公司支付所欠工程款及按银行同期贷款利率支付2012年1月1日至给付之日利息，依法应予支持。富源公司辩称，根据工程款结算协议约定，九建陕西分公司应将竣工资料进行备案，但一直未交，故利息应从九建陕西分公司交付资料和建委备案手续完成后起算。根据双方提交的证据及当事人的陈述，九建陕西分公司已将竣工

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）西民四终字第00304号上诉人（原审被告、反诉原告）陕西富源房地产开发有限责任公司。法定代表人韩俊泰。委托代理人白晓腾。委托代理人王云军。被上诉人（原审原告、反诉被告）福建省九建建筑工程有限公司陕西分公司。法定代表人陈炎官。委托代理人李旭东。委托代理人安文江。上诉人陕西富源房地产开发有限责任公司（以下简称富源公司）因与被上诉人福建省九建建筑工程……