建设工程施工合同纠纷 （2019）黑12民终843号

原告与被告领成公司订立的温室施工合同中未约定建设工期，被告领成公司在履行该合同过程中，在主体工程竣工、配电系统尚未施工的情况下，进入冬季气候变冷。经双方协商配电系统可在2019年气候变暖适宜施工时继续施工。此时该建设工程的管理义务，应由被告领成公司负责。原告在该建设工程没有交付验收的情形下对该建设工程没有法定或者约定的管理义务。被告领成公司以其已向原告提醒防止暴风雪压塌大棚为由，主张对该大棚的管理义务转移给原告，其抗辩主张没有事实根据，本院不予采信。该建设工程坍塌后，被告领成公司在与原告多次协商解决办法时，拖延时间，推卸责任，不积极采取补救措施，致使原告不能实现合同目的。对被告领成公司的违约行为。原告有权向人民法院提起诉讼，请求解除合同。合同解除后，被告领成公司因违约给原告造成的损失其负有赔偿的责任。大棚残骸应当由被告领成公司负责清理。大棚残骸以及在建设工地存放的建设工程用料归被告领成公司。被告齐德成作为被告领成公司的法定代表人，其个人账户为被告领成公司的财务账户，原告将工程款汇入该账户，应认定二被告的人格、财产混同，被告齐德成对本案应当承担连带责任。综上所述，原告三黑合作社的诉讼请求

原告与被告领成公司订立的温室施工合同中未约定建设工期，被告领成公司在履行该合同过程中，在主体工程竣工、配电系统尚未施工的情况下，进入冬季气候变冷。经双方协商配电系统可在2019年气候变暖适宜施工时继续施工。此时该建设工程的管理义务，应由被告领成公司负责。原告在该建设工程没有交付验收的情形下对该建设工程没有法定或者约定的管理义务。被告领成公司以其已向原告提醒防止暴风雪压塌大棚为由，主张对该大棚的管理义务转移给原告，其抗辩主张没有事实根据，本院不予采信。该建设工程坍塌后，被告领成公司在与原告多次协商解决办法时，拖延时间，推卸责任，不积极采取补救措施，致使原告不能实现合同目的。对被告领成公司的违约行

黑龙江省绥化市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黑12民终843号上诉人（原审被告）：寿光领成温室工程有限公司。住所地：山东省寿光市洛城街道董家庄前村、尧河路以西。法定代表人：齐德成，职务执行董事。上诉人（原审被告）：齐德成，男，1989年4月24日出生，汉族，寿光领成温室工程有限公司执行董事，住山东省寿光市。二上诉人共同委托诉讼代理人：范光利，山东联邦律师事务所律师。被上诉人（原审原告）……