侵权责任纠纷 （2015）成民终字第04823号

一、广安金达公司在水渠工程的施工过程中是否存在过失行为，该过失行为与2014年7月31日的天下大雨，水流从分水渠溢出冲倒海特尔厂的围墙，后水流又冲倒铁兵钢构公司的围墙进入厂区淹没机器设备造成铁兵钢构公司财产损害之间是否存在法律上的因果关系，铁兵钢构公司在此过程中是否有过失行为；二、铁兵钢构公司单方委托鉴定部门作出的鉴定意见是否具有法律效力；三、三合堰水利站、水务局是否存在过失行为，是否应承担侵权责任。一审法院认为，一、广安金达公司与三合堰水利站签订的施工合同，内容真实合法，依法应受法律保护。广安金达公司在分水渠施工过程中，因客观原因工程需重新调整渠线而停工。广安金达公司知道其承包的工程将用予排水，应当知晓施工时间正处于雨季，其在停工时未及时将新开挖的分水渠覆土清除且该分水渠未修建相应的疏通渠道，若下雨及上流河水进入新开挖的分水渠，水将无处泄出，可能四处漫延致周围有关单位受损，广安金达公司明知以上情形而不采取有关安全防护措施，违反了《中华人民共和国建筑法》第三十九条“建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建

一、广安金达公司在水渠工程的施工过程中是否存在过失行为，该过失行为与2014年7月31日的天下大雨，水流从分水渠溢出冲倒海特尔厂的围墙，后水流又冲倒铁兵钢构公司的围墙进入厂区淹没机器设备造成铁兵钢构公司财产损害之间是否存在法律上的因果关系，铁兵钢构公司在此过程中是否有过失行为；二、铁兵钢构公司单方委托鉴定部门作出的鉴定意见是否具有法律效力；三、三合堰水利站、水务局是否存在过失行为，是否应承担侵权责任。一审法院认为，一、广安金达公司与三合堰水利站签订的施工合同，内容真实合法，依法应受法律保护。广安金达公司在分水渠施工过程中，因客观原因工程需重新调整渠线而停工。广安金达公司知道其承包的工程将用予排

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)成民终字第04823号上诉人（原审被告)：川省广安金达建筑有限公司。住所地：四川省广安市紫金巷**号。法定代表人：陈华，董事长。委托诉讼代理人：范正光，四川华敏律师事务所律师。被上诉人（原审原告)：成都铁兵钢构模板制造有限公司。住所地：四川省成都市大邑县晋原镇兴业八路*号。法定代表人：宋保全，董事长。委托诉讼代理人：王煜，四川勤证律师事务所律师……