建设工程施工合同纠纷 （2014）民申字第1780号

关于东瓜居委会、华家村居民小组应否承担逾期支付工程进度款违约责任的问题。双方当事人在《建设工程施工合同》第26.1条约定，在确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程进度款。一审中，永安公司提供2009年3月21日、2009年7月25日、2009年8月25日以及2009年10月25日分别制作的《楚雄开发区重点建设项目进展情况一览表》中均有“工程进度款滞后”的记载，该表上有华家村村长华家云签字、昆明中厚建设监理有限公司与永安公司分别盖章确认，证明发包方存在逾期支付工程进度款的违约情形。该合同第26.3条还约定，发包方逾期支付工程进度款，永安公司可以向发包方提出付款申请，发包方收到通知后仍不付款时，永安公司有权同意或不同意与发包方达成延期付款协议；即使达成延期付款协议，应付款的贷款利息仍然按照原约定履行。第26.4条又约定，当双方未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，由发包方承担违约责任。该合同第35.1条第一款第（2）项和第二款再约定，发包方承担违约责任包括赔偿因其违约给承包方造成的经济损失。二审判决以双方未达成延期支付工程进度款协议，合同约定的发包方承担贷款利

关于东瓜居委会、华家村居民小组应否承担逾期支付工程进度款违约责任的问题。双方当事人在《建设工程施工合同》第26.1条约定，在确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程进度款。一审中，永安公司提供2009年3月21日、2009年7月25日、2009年8月25日以及2009年10月25日分别制作的《楚雄开发区重点建设项目进展情况一览表》中均有“工程进度款滞后”的记载，该表上有华家村村长华家云签字、昆明中厚建设监理有限公司与永安公司分别盖章确认，证明发包方存在逾期支付工程进度款的违约情形。该合同第26.3条还约定，发包方逾期支付工程进度款，永安公司可以向发包方提出付款申请，发包方收到通知后仍不

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2014）民申字第1780号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：楚雄永安建筑有限责任公司。住所地：云南省楚雄开发区振兴路**。法定代表人：康必凤，该公司总经理。委托代理人：许荣，北京市中润律师事务所律师。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：楚雄市东瓜镇东瓜社区居民委员会。住。住所地：云南省楚雄市东瓜镇/div>负责人：罗以能，该居民委员会主任。被申请人……