建设工程施工合同纠纷 （2015）铜中民再字第00010号

当事人双方对2009年1月19日黄金旺出具收条从润丰公司领取工程房款95015元的真实性无异议，润丰公司财务总监陈恩和签字同意由营造公司开具收据抵扣工程款，营造公司履行了开具收据义务，依照双方此类款项往来的惯例，该款应从工程款中抵扣。2、关于润丰公司代付款负担主体的争议。润丰公司为施工方代付各项付款为1146577.77元。当事人双方对数额无争议，但对由谁负担有争议。黄金旺称代付款中建设费和综合服务费115398元、工程量审核费139299.29元双方经营承包合同中没有约定，本人不应负担；法院执行款8608元、工地意外保险费8000元、排污费4600元、竣工牌制作费1200元应由润丰公司负担；工期奖励款2万元润丰公司不应扣除，维修费1750元在审核表中没有反映，本人不认可；润丰公司供应材料费747722.48元、项目部借款10万元已计入工程总收入项中，不应重复计算。营造公司称润丰公司代付款均应由黄金旺承担。一审法院认为：代付款系由润丰公司统一代付的款项，是由建设方与施工方之间材料供应、管理和核算的一种方法，在工程款结算时应将这部分款额从结算总额中剔除。同时，黄金旺亦未能举出甲供材、借款

当事人双方对2009年1月19日黄金旺出具收条从润丰公司领取工程房款95015元的真实性无异议，润丰公司财务总监陈恩和签字同意由营造公司开具收据抵扣工程款，营造公司履行了开具收据义务，依照双方此类款项往来的惯例，该款应从工程款中抵扣。2、关于润丰公司代付款负担主体的争议。润丰公司为施工方代付各项付款为1146577.77元。当事人双方对数额无争议，但对由谁负担有争议。黄金旺称代付款中建设费和综合服务费115398元、工程量审核费139299.29元双方经营承包合同中没有约定，本人不应负担；法院执行款8608元、工地意外保险费8000元、排污费4600元、竣工牌制作费1200元应由润丰公司负担；

安徽省铜陵市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）铜中民再字第00010号抗诉机关：安徽省人民检察院。申诉人（一审原告、二审上诉人）：黄金旺，男，汉族，1976年4月22日出生，住安徽省铜陵市。委托代理人：陶善武，安徽籍山律师事务所律师。被申诉人（一审被告、二审上诉人）：铜陵营造有限责任公司，住所地安徽省铜陵市狮子山区。法定代表人：王文俊，该公司董事长。委托代理人：陈尚斌，该公司员工。委托代理……